工矿产品购销合同样式二【热门15篇】 购销合同【汇集20篇】

汽车电机电器产品购销合同

【题    目】汽车电机电器产品购销合同

【颁布单位】国家工商管理局经济合同司

全文

签订日期：    年    月    日    签订地点：        合同编号：（    ）    字第    号第    页

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    交提货时间及数量  ｜

序｜产品｜规格｜适用｜牌号｜计量｜数｜单｜金｜－－－－－－－－－－－｜                            合    同    条    款

号｜名称｜型号｜车型｜商标｜单位｜量｜价｜额｜一季｜二季｜三季｜四季｜1.质量要求及技术标准：89年以前设计的产品按jb2261-77“汽车拖拉机用电

｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜度  ｜度  ｜度  ｜度  ｜    气设备基本技术条件”执行；89年后设计的产品按zbt35001-87“汽车电器

－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜    设备技术条件”执行。

1｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜2.供方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为一年。

－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜3.交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。交货方式：＿＿＿＿＿。

2｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜4.运输方式：＿＿＿＿＿路运输。运杂费负担：运费及市内运杂费、保险费由需方

－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜    负担。

3｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜5.合理损耗及计算方法：

－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜6.包装纸箱按gb6544-86瓦楞纸板，gb6543-86瓦楞纸箱bz237-86标准，

4｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    木箱按bz238-86。泡沫包装按bz239-86。包装费用由供方负担。包装物不

－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜    回收。

5｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜7.需方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。需方收货后如有异议，必

－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜    须在收货后十日内通知供方，并附商检报告。否则即视为收货无误。

6｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜8.结算方式：托收承付，验单付款或验货付款。＿＿＿＿。结算期限：＿＿＿＿。

－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜9.变更或解除合同必须于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后，方可

7｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    变更或解除合同，否则合同继续有效。其他变更事宜，依法律规定。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      条、第三十六条的规定承担违约责任。

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜11.执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由

9  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜      又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

10｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜12.其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

11｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

12｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

13｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜  ｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

合计人民币金额（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿＿＿      ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

供  方  ｜                                      ｜  需  方  ｜                                      （章）              ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

地  址  ｜                        ｜电报｜      ｜  地  址  ｜                              省    市（县）              ｜鉴（公）证意见：

－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

电  话  ｜                                      ｜  电  话  ｜                      ｜电  报｜      ｜到  站｜          ｜

－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－－－｜经办人：

开户行  ｜                      ｜帐号｜        ｜  开户行  ｜                              ｜帐  号｜                  ｜鉴（公）证机关（章）

－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜        年    月    日

法定代表人｜                        ｜邮政｜      ｜法定代表人｜                      ｜付款方式｜                        ｜

－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜    ｜      ｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

委托代理人｜                        ｜编码｜      ｜委托代理人｜                      ｜邮政编码｜                        ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第一条双方当事人

受买人(甲方)：_________________

出卖人(乙方)：_________________

第二条 标的、数量、价款及交(提)货时间

第三条 出卖人对质量负责的条件：出卖人承诺质量三包，质保______年或 小时，以先达到为准。

第四条 出卖人对质量负责的期限：产品质量保修期为验收合格之日起 内。

第五条 包装标准、包装物的供应与回收：(按生产厂家出厂标准，整机裸装)。

第六条 随机的必备品、配件、工具数量：_________________

第七条 标的物所有权自产品交付时转移。

第八条 交(提)货方式、时间、地点：设备于 ______年 ______月______日前由出卖人自行运输至 ，并于 ______年 ______月______日前验收合格交付买受人使用。

联系人：_________________ ，联系电话：_________________ 。

第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出卖人承担，并负责安全。

第十条 检验标准、方法、地点及期限：(验收以设备试运转达到生产要求为最终验收合格标准，由双方代表共同签认验收)。

第十一条 成套设备的安装与调试：与设备主体共同安装，整体调试;出卖人指导安装、负责调试。

第十二条 结算方式、时间及地点：银行转帐;签订合同后 天内付_______%定金;设备全部进场验收合格交付使用付合同总额的_______%，同时提供全额正式发票;其余_______%作质保金，于质保期满后5个工作日内一次性免息付清。

第十三条 出卖人提供的产品侵占其他机构或个人专利权所造成的一切后果由出卖人承担。

第十四条 违约责任：由于过失一方造成合同不能履行的，由过失一方承担违约责任;为属双方过失的，根据实际情况，双方承担各自的违约责任;为属不可抗力因素的，双方协商解决。

第十五条 合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，由买受方法人注册所在地的铁路法院受理(无铁路法院的在买受方法人注册所在地管辖的法院受理)。

第十六条 本合同自双方签字盖章定金交付后生效，未经双方书面同意，不得转让基于本合同而产生的债权。

第十七条 其他约定事项：出卖人提供专业技术人员到买受方现场作操作、维修保养培训;质量保修期设备故障24小时内到现场;本合同附表一四均为此主合同的有效部分;本合同一式 份，出卖人执 份，买受人执 份。

甲方(公章)：乙方(公章)：_____________

法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________

_________年_______月____日

供方：______

需方：______

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量

第二条 商品质量标准

商品质量标准可选择下列第__项作标准：

1.附商品样本，作为合同附件。

2.商品质量，按照____标准执行。(副品不得超过__%)。

3.商品质量由双方议定。

第三条 商品单价及合同总金额

1.商品定价，供需双方同意按____定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

2.单价和合同总金额：_________。

第四条 包装方式及包装品处理_______。

(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)

第五条 交货方式

1.交货时间：_________。

2.交货地点：_________。

3.运输方式：_________。

第六条 验收方法__________。

(按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。)

第七条 预付货款

(根据不同商品，决定是否预付货款及金额。)

第八条 付款日期及结算方式_______。

第九条 运输及保险_________。

(根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)

第十条 运输费用负担________。

第十一条 违约责任

1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价__%的违约金。

2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值__%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值__%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十三条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。(或申请___仲裁机构仲裁的解决)

第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

需方：_____(盖章) 供方：______(盖章)

法定代表人：______(盖章) 法定代表人：____(盖章)

开户银行及帐号：_______ 开户银行及帐号：______

____年__月__日

供方________________________

需方________________________

一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

产品名称

牌 号

商 标

规 定

型 号

计 量

单 位

数量

单价

金额

交提货时间及数量

合计

合计人民币金额(大写)

二、质量要求技术标准

三、供方对质量负责的条件和期限

四、交(提)货方式

五、运输方式及到达站(港)的费用负担

六、合理损耗计算方法

七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担

八、验收方式及提出异议期限

九、随机备品、配件工具数量及供应办法

十、结算方式及期限

十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件

十二、违约责任

十三、解决合同纠纷的方式

十四、其它约定事项

供 方

单位名称(章)_________

单位地址_________

法定代表人_________

电 话_________

电 挂_________

开户银行_________

帐 号_________

编码_________

需 方

单位名称(章)_________

单位地址_________

法定代表人_________

电 话_________

电 挂_________

开户银行_________

帐 号_________

编码_________

鉴(公)证意见:_________

经办人_________

鉴(公)证机关(章)_________

_________ 年 _________月 _________日

供方：__________________合同编号：__________________

签订时间：__________________

需方：__________________签订地点：__________________

一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间

产品名称生产厂家计量

单位数量单价总金额交货时间及数量

合计金额(大写)：

二、质量要求：

三、交货地点、方式及费用负担：

四、结算方式及期限：

五、本合同经供、需双方盖章签字，需方按合同规定支付定金后立即生效。

本合同一式 份，供、需双方各执 份。

供 方

单位名称(盖章)：

地址：

法人代表或委托代理人：

电话：

纳税人登记号：

邮政编码：

开户行

帐号：

地址：

电话：

传真：

销售代表：

时间：需 方

单位名称(盖章)：

单位地址：

法人代表或委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

纳税人登记号：

原告：

住所：

被告：

住所：

诉讼请求：

1、请求法院判决原告无须支付被告_____年____月____日至_____年____月____日休息日、法定节假日的加班工资人民币______元及____%的经济补偿金人民币_______元；

2、请求法院判决原告无须支付被告______年度年终奖人民币______元。

事实与理由：

_______市劳动争议仲裁委员会所作的深劳仲案_________号裁决书的裁决是错误的，缺乏事实和法律依据。

一、裁决要求原告支付被告加班工资及加班工资的计算方法是错误的。被告本属原告的高级管理人员，工作时间自由灵活，由被告自己根据工作需要安排，且原告也与被告签定了不定时工作协议。同时，原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》第七条第二款规定“地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的审批办法，由各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门制定，报国务院劳动行政部门备案”。而且截止被告辞职的时间_____年____月____日，______市未相关规定出台。因此，该不定时工作协议应为有效，原告不应支付被告任何加班工资。

二、裁决要求原告向被告支付拖欠加班工资的______%经济补偿金没有法律依据。按照上面所述，根本不存在原告拖欠被告加班费的问题。而且，支付拖欠加班工资经济补偿金，理应适用劳动合同法的规定，而劳动合同法及其实施条例对此均未予以规定。因此，即使存在拖欠加班费的情形，要求原告向被告支付拖欠加班费的经济补偿金也是没有法律依据的。对此，我国法院已有相应判决。

三、裁决要求原告支付被告______年度年终奖没有法律依据。年终奖是由企业根据企业经营状况和员工工作表现而为员工提供的福利，并不是法律的强制规定。因此，只要不违反法律规定和劳动合同的约定，原告完全有权自主决定年终奖的发放范围和发放方式，原告不给已离职的被告发放年终奖并无不当。况且，被告_____年____月离职，原告的年度经营业绩如何还未核算，也不可能核算出每个员工的年终奖的数额，从而也不可能发放年终奖。在职员工一年中发生缺勤都有可能无权享受年终奖，当年离职的员工怎么可能还有权享受当年的年终奖呢

综上所述，原仲裁裁决是错误的，缺乏事实和法律依据。为维护法律的正确实施，维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法判决！

此致

_______人民法院

具状人：________

_____年____月____日

附：

起诉状副本____份；

证据材料副本____份。

需方：

供方：

一、质量要求

二、技术标准：国标

三、出卖人对质量负责的条件及期限：产品质保期为年。

四、交(提)货方式、地点：

五、运输方式及费用承担：汽运，承担运费

六、标的物所有权自付清全款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

七、包装标准、包装物的供应和回收：

八、验收标准、方法、地点及期限：按出厂合格证验收

九、随机备品、配件及工具数量：按随机装箱单供应

十、结算方式及期限：

十一、如需提供担保：

十二、本合同解除的条件：

十三、违约责任：按《民法典》相关规定执行

十四、解决合同纠纷方式：

十五、本合同自起生效。

有效期限：年月日至年月日

民用爆破器材购销合同

（GF－93－0107）

产品名称： 计量单位： 签订地点：

合 同 编 号：

生 产 厂： 牌号商标： 签订时间： 年 月 日 调拨通知书编号： 字 号

┏━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃规格│数│单 价│总金额│

交 （提） 货 时 间

│

┃

┃

│ │

│

├──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤备注┃

┃型号│量│（元）│（元）│合计│月│月│月│月│月│月│月│月│

┃

┠──┼─┼───┼───┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃

│ │

│

│

│ │ │ │ │ │ │ │ │

┃

┠──┼─┼───┼───┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃

│ │

│

│

│ │ │ │ │ │ │ │ │

┃

┠──┴─┴───┴───┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┨

┃合计人民币金额（大写）

┃

┠────────────┬─────────────────────┨

┃1.本合同按《民法典│5.验收标准、方法及提出异议期限：

┃

┃》、《工矿产品购销合同条├─────────────────────┨

┃例》、《中华人民共和国民│6.结算方式及期限：

┃

┃用爆炸物品管理条例》及有├─────────────────────┨

┃关民爆器材管理规定执行。│7.包装标准、包装物的供应与回收和费用负 ┃

┃

│担：

┃

┠────────────┼─────────────────────┨

┃2.质量要求、质量标准：│8.违约责任：

┃

┠────────────┼─────────────────────┨

┃

│9.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议┃

┃3.交（提）货地点、方式│，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意┃

┃：

│由＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本┃

┃

│合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁┃

┃

│协议的，可向人民法院起诉）。

┃

┠────────────┼─────────────────────┨

┃4.运输方式及到达站港：│10.其他约定事项：

┃

┠─┬────────┬─┼─────────┬───────────┨

┃ │单位名称（章）：│ │单位名称（章）： │物资主管部门签证意见：┃

┃ │单位地址：

│ │单位地址：

│

签证部门（章） ┃

┃供│法定代表人：

│需│法定代表人：

│

（签证不收费） ┃

┃ │委托代理人：

│ │委托代理人：

│

┃

┃ │电

话：

│ │电

话：

├───────────┨

┃ │电报挂号：

│ │电报挂号：

│鉴（公）证意见：

┃

┃方│开户银行：

│ │开户银行：

│经办人：

┃

┃ │帐

号：

│方│帐

号：

│ 鉴（公）证机关（章）┃

┃ │邮政编码：

│ │邮政编码：

│

年 月 日

┃

┃ │发贷单位：

│ │发贷单位：

│（注：除国家另有规定外┃

┃ │

│ │

│（公）证实行自愿原则）┃

┗━┷━━━━━━━━┷━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛

颁布单位：国家工商管理局经济合同司

颁布日期：1993

总合同号：字第号

供方：

需方：

第一条为切实贯彻执行经济合同法规，保证购销合同的严肃执行，签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类（种）的成交，需签订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合同的总原则。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款，补充协议与具体商品购销分合同不一致时，以补充协议为准。

第二条合同签订后，双方须严肃履行。如一方确因发生《经济合同法》第二十七条所规定的情况，需要变更或解除合同的，须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出（含合同变更手续）。对方应在接到通知后十五天内书面（或电报）答复，逾期不答复的，视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的，由责任方赔偿。在新协议未达成前，原具体合同仍然有效。

按需方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需要严格执行合同，一般不予变更。如需变更，由此而产生的损失，由需方负担；如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同，其损失由供方负担。

第三条购销合同的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。

签订合同，成交商品的作价标准，均为正品价。对于副品、等级品，其差幅按照扣率惯例作价执行合同；对于暂定价（参考价）商品，允许上下差幅在10％－15％以内执行（差率在具体合同中规定），合同中有规格差价的按照中档（等）作单价成交，实际发货时按规格分别作价。

在合同规定的交（提）货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，要以书面通知需方，以便作为交货时（指运出）作价依据。

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行算。

第四条对异地的商品供应价格，均为车、船交货价，装车、装船以前的费用，由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由需方负担；对同城要货单位（包括外省驻本地单位）就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用，运输保险费由需方承担。对运费负担，也可按照双方协商的办法办理。

第五条商品质量，有国家标准或专业标准的，按国家标准或专业标准执行；无上述标准的，按生产厂的企业标准执行；无生产厂企业标准的，由双方协商确定。供方应认真检验，严格把关，以保证商品质量。

如果商品质量不符合标准，一般情况应允许退货。如属特殊情况，供需双方可协调解决。

第六条商品包装必须牢固，供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用由需方负担。

第七条执行合同的交货日期，以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品，以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的，不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的，供方认可后，予以分批均衡交货。

供方供应商品，除双方另有约定者外，异地的，由供方代办托运。如需方要自提，应持加盖财务印章的自提证明，提货费用由需方自理；同城的，除工厂直送部分外，均由需方在货款算后七天内自提（遇节假日顺延），超期未提部分，由需方负责仓储费用。

受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的，不作迟延履行合同处理。

第八条对有有效期限的商品，其有效期尚存三分之二以上的，供方可以发货，有效期尚存三分之二以下的，供方应征得需方同意后才能发货。

第九条供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站（港），委托承运单位发运货物，力求装足容量或吨位，从节约费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站（港）时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运。协商达成一致意见前，仍然按原合同执行。

需方提出改变运输路线、工具、到达站（港），因此增加的费用由需方负担，如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站（港），未经需方同意的，因此增加的费用应由供方负担。

第十条商品从取得发运证明时起，所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故，由需方负责向承运部门或保险公司索赔，非因供方过错，不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料，并协助需方索赔。需方在接收商品时，必须派人到现场监卸，清点大件，检查包装。如发现问题，应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明，立即详细检查，并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的，需方应在收到该批货物后十五天内，向供方提出索赔，逾期不提，视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况，给予答复。逾期不答复，视作认赔。

若因有关单据未能随货同行，货到后，需方应先向承运部门具接收，同是立即通知供方，供方在接到通知后十五日内答复；属于多发、错（串）运商品，需方不得自行动用，并做好详细记录，妥为保管，收货后十日内通知供方，因此发生的一切费用由供方负担。

由供方委托承运单位发运的商品，均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时，由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款（试行）》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。

第十一条商品外包装完整，拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题，需方应在货到九十天内（单个商品价值在2千元以上的在十五天内），向供方提出查询；发现商品霉烂变质，应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无误。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为需方收货后的六十天，逾期供方可不受理。

需方向供方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。“查询单”的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码（即调拨单，下同）等资料，并保存好实物。供方应在接到“查询单”后十五日内作出答复。凡上项内容填写不完整或多种商品混列，以及不是从供方供货的，供方可要求需方重新填写“查询单”。

为了减少部分查询业务，凡一张“供应发货单”所列一个品种损失在五元以下，残损在十元以下的均不作查询处理（零配件除外），对笨重商品（如缝纫机头、部件等残品）的查询，需方将残品直接寄运工厂，查询单寄交供方，并在单上注明寄运日期。

需方在收货时发现差错（如错发、多发部分）、无合同、严重质量问题等情况，属于供方责任，需要退货时，应在收货后三十天内通知供方，逾期则供方可不受理；同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予答复并提出处理意见。逾期不答复，需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于供方责任的退货，其损失均由需方负担。

第十二条商品货款、运杂费、保险费等款项的算，按中国人民银行有关算办法的规定办理。货款算实行验单付款。需方无理拒付、逾期付款、拖欠货款的，应按有关银行部门规定交纳滞纳金，并由开户行连同货款划给供方。

需方变更开户银行、帐户名称和帐号，应于合同规定的交货期限前三十天以书面（或电报）通知供方。未按期通知或通知有错误而影响算的，需方应负逾期付款的责任。

经供、需双方商定，货款算除另有书面特殊规定外，采用以下第种方式（1.托收承付＜可另行订货款算协议书＞；2.款到发货；3.银行汇票；4.商业汇票。）

第十三条一方违反合同应负违约责任，向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的，应继续履行。

1.供方不能履行合同的，应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的％（在1％－5％之间确定），但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的％（10％－30％之间确定）。

2。供方逾期交货，按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算，向需方偿付逾期交货的违约金。

3。供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用，应由供方负担。

4。需方未经供方同意擅自退货的，应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的％（在1％－5％之间确定）；有特定要求的商品的违约金，为退货部分货款总值的％（在10％－30％之间确定）。退货途中的运输等费用，由需方负担。

5。需方逾期提货、逾期付款的，按照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算，向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。

6。需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失；承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用；承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。

违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

第十四条供、需双方履行合同，发生纠纷时，应本着顾全大局、相互谅解的精神，及时协商解决。协商不成时，任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解，也可向经济合同仲裁机关申请仲裁，或向人民法院起诉。

第十五条本总合同一式两份，双方各执一份。

第十六条本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为年月日至年月日。期满双方如无异议，总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同，须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。

本总合同及其附件凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。

具体商品购销分合同，一般以一货一单格式（见附件1、2），有特殊要求的可用自制格式。一九年月日

供方盖章需方盖章

法定代表人或委托代理人签字法定代表人或委托代理人签字

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电报挂号：电报挂号：

电话：电话：

甲方(需方)：

乙方(供方)：

购销合同

甲方与乙方下列物品的买卖协商一致，特订立本协议以期共同遵守。

一、产品名称、型号、数量、金额：合计：合计人民币金额：壹佰壹拾贰万柒仟圆整(小写：1127000元)

二、产品的质量标准：

按乙方产品出厂检验标准执行。

三、供货方式：

一次性或分批供货，甲方每批订货应提前一周以书面订单形式将所需货物的名称、规格型号、数量通知乙方，按乙方确认后的数量和交货日期履行。

四、运费承担：

运费由(乙方)方承担。

五、包装要求：按照乙方公司产品包装规范予以包装。

六、产品价格：

因市场情况发生较大变化，乙方需要对产品价格作必要调整时，应由甲、乙双方协商确定。

七、产品的验收：

1.保证质量，包退包换，若乙方所提供的产品质量未能达到本合同第二条规定的质量要求，乙方应给予更换，并承担退货运费，乙方不承担甲方提出的任何直接或间接所造成的产品经济损失。甲方在收到货后经过检测、检验，确认质量、数量完全符合要求后方可入库。如甲方对乙方所发的产品质量有异议，应当在收货后15日内以书面形式向乙方提出，并将不合格产品样品寄至乙方公司，乙方在接到甲方书面异议和样品后，应在15个工作日内予以答复。

2、如甲方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为乙方交付的产品质量符合约定的质量要求。

八、结算方式及期限：

1，付款方式：电汇、现金。

2，付款期限及条件:甲方单月月结款应在次月10日前将全部货款结清。

3，乙方账号：

九、违约责任：

本合同系双方真实意思的表示，双方均应自觉遵守，若一方违约，应向非违约方赔偿损失。

十、合同纠纷的解决：

1、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，均可向原告所在地法院起诉。

2、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。

十一、其它约定事项：

若本合同附有技术协议的，该技术协议作为本合同的附件，是合同的组成部分，以及双方在履行本合同过程中的传真(对帐单、订单、往来信函)，均为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

一、原则：根据《中华人民共和国合同法》、《粮油流通管理条例》以及其他有关法律法规的规定，本着公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方协商就色拉油买卖有关事项达成协议如下：

二、产品名称：色拉油、大米

三、质量标准：质量要求一级日清色拉油，优质东北大米，严格按国家标准生产，质量检查报告以公示的为参考标准。

四、合同期限：

本合约有效期▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日截止。

五、质保证金：

1、自合同双方代表签字之日起，乙方必须向甲方提交保证金，质量/价格诚信保证金壹万元(10000)元，(在第一次合作款扣出质量保证金)。

2、乙方负责向甲方提供装色拉油的容器，但必须符合国家卫生要求标准，甲方交适当容器压金(二个容器/XX元)，

3、终止合同甲方退还乙方容器，乙方退还甲方容器压金，同样甲方退还乙方保证金。

六、供货方式：

1、甲方以电话通知方式，通知乙方供货，甲方在电话通知乙方后，乙方在八小时内必须送到指定地点。

七、付款方式：

1、色拉油按当月(1---5号)出厂合同价进行计算结算，每市斤乙方收取0.05元人工及车旅费，

2、大米按当月(1---10号)的大米生产厂家发货金额单据为准，每袋大米净重(50斤)计算，乙方收取2元1袋的人工及车旅费，如本月没有发货发票单据，按上月单据金额计算。

3、结算时符上当月购色拉油、大米合同发票，甲方在第一时间付清货款，乙方并出据货款发票。

4、所有合同单据票证、不的涂改和伪造，一经发现按当月送货款的%20扣出。

八、双方责任：

1、双方必须有合法的营业执照，并在执照规定的范围内经营，超过范围经营引起的后果自负。

2、因质量问题，甲方有权将乙方的保证金全额扣出。造成的费用由乙方全部承担。

3、在合同期内，甲方不得跟其他粮油商进行交易，但甲方有权进行市场调查询价，和每月在市场购买200斤色拉油、200斤大米的一次权利。

4、本合同在履行过程中，若发生纠纷或异议，双方协调解决，双方协调不下，可向人民法院提出民事裁决。

九、合同方式：

合同一式二份，双方盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

合同编号为：________________.

买方：_________________卖方：_________________

地址：_________________地址：_________________

电话：_________________传真：_________________

电话：_________________传真：_________________

买卖双方经过友好协商，同意就下列事项签订补充协议(以下简称“协议”)，作为对买卖双方_____年_____月_____日签订的合同(合同编号为：_________________，以下简称“合同”)的修改和补充：

一、对合同第条的修改如下：_________________

二、对合同第条的补充如下：_________________

三、本协议为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。买卖双方之间的一切权利义务以合同及协议中约定的为准。协议内容如与合同内容存在不一致的情形，以本协议内容为准。

四、本协议在双方授权代表签字、加盖公司印章后生效。

五、本协议一式二份，买卖双方各一份。

买方：_________________卖方：_________________

地址：_________________地址：_________________

邮编：_________________邮编：_________________

授权代表签字：_________________授权代表签字：_________________

签字日期：_________________签字日期：_________________

订购人(甲方)：____________________

出卖人(乙方)：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条、品种、等级、质量及包装

产品的品种、等级、质量按照双方协商确定，或按照样品标准确定(样品由双方妥善保管，甲方验收)。

产品包装由双方协商包装办法。

第二条、标的的交售日期、数量及价格

1.乙方在________年_______月以前，向甲方交售___________公斤。

2.产品(保护价)_______元/公斤，市场行情上涨时，由甲方按照市场价格进行收购。

3.甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议;如未能达成新的协议，双方应按本合同继续履行。

第三条、交货方式、验收、结算方式

1、产品由乙方送货到____________收购点或甲方上门收购，双方当面验收。

2、货款由甲方支付给乙方，现金当场结算，钱货两清。甲方不得欠款或代扣各种税费。

第四条、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方同胞理由，在提供相应证明后，可根据情况部分或全部免予承担违约责任，乙方如果由于不可抗力造成产品质量不符合约定的，不承担违约责任。

2、产品因气候影响早熟或晚熟的，交货日期经双方协商，可适当提前或推迟。

第五条、违约责任

1、甲方在合同履行退货的，应偿付乙方退货部分货款总值______(___%)的违约金。

2、甲方无故拒收产品，应向乙方偿付拒收货物总值______(___%)支付违约金。

3、甲方未按合同约定收购产品的，应按少收部分的总值_______(___%)支付违约金。

4、乙方交货数量少于合同规定的，按少交数量价值________(___%)支付违约金。

5、乙方在交售产品掺杂使假、以次充好的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付______(___%)的违约金。

6、乙方的包装不符合双方约定的，甲方有权要求乙方重新包装，损失由乙方承担。

第六条、合同的变更与解除

甲、乙双方中任何一方要求变更或解除合同时，应及时书面通知对方，双方未达成协议前，合同继续有效。双方达成变更时合同或解除合同的，应签署书面协议。

第七条、合同争议的解决方式

合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可想当地工商行政管理部门申请调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

1、提交_______仲裁委员会仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

第八条、本合同______________生效。本合同一式 份，双方各执 份，工商行政管理部门备案 份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

电子购销合同

买方(以下简称甲方)：__________________________

卖方(以下简称乙方)：__________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。

一、采购产品名称，数量，价格规定

甲方向乙方采购详见采购清单，含普税价为：________________________元;(大写：____________________圆整)。

二、商品交付与验收

(一)交付方式：送货上门;送货时间：______________合同签定后________日内;

送货地址：运费由乙方承担。

(二)验收方式：由甲乙双方共同验收。

乙方向甲方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，_______________，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经甲方确认后，验收完毕。

三、货款结算

甲方收到货品三天内，应向乙方支付全部货款，同时乙方应该提供普通发票给甲方。

收款单位信息

名称：__________________________

开户行名称：__________________________

开户行账号：__________________________

四、商品售后服务

乙方有义务向甲方提供质量保证和售后服务;所有产品按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。

1、产品送货上门后，乙方应派专业技术人员为甲方提供技术支持，直至全部正常使用方可离开。

2、所有产品按照清单质保时间质保，在规定时间内如有质量问题，进行24小时内更换。

3、本产品为正品行货，全国联保，质量问题十五天包换，一年包修，终身有偿维护。

五、乙方承诺

1.所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。

2.商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。

六、甲方须知

若甲方发现部分货品有瑕疵需退换时，应在开封后保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。

七、违约责任

1.乙方不按机器保修卡的规定进行保修，甲方有权要求乙方进行保修，情节严重，甲方有权追究乙方所带来的损失。

2.甲方无故拒收商品的，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方所受损失。

八、争议解决方式

合同履行中若发生争议，由双方协商解决。

九、本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。

卖方(签章)：____________________买方(签章)：______________

经办人：____________________经办人：______________

联系电话：____________________联系电话：______________

签署时间：____________________签署时间：______________

甲方(进货方)：__________

乙方(供货方)：__________

甲乙双方经友好协商，本着公平、诚信、平等合作、互利互惠，经充分协商，特达成如下协议：

一、产品供货价格

双方协商按乙方提供的产品供货价格表供货。根据市场需求和产品价格的波动，乙方应及时将最新的供货价格表提供给甲方，并按最新的供货价格表供货。

二、供货时间

为确保乙方及时向甲方供货，甲方应提前3天通知乙方所需要产品的规格、型号及数量。

三、货款结算

甲方应在乙方发货前将货款支付给乙方。

四、交付和验收

1、甲方支付过货款后乙方应及时将产品运至甲方指定的交付地点，甲方或最终用户应接收产品。如乙方将产品运至交货地址，但甲方或最终用户拒收产品，则自乙方将产品运至交货地址之日即视为产品交付。甲方或最终用户(包括甲方或最终用户的工作人员)填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，即视为产品交付的完成。

2、甲方应在货物交付后3日内对产品进行验收或委托最终用户对产品进行验收。如甲方或最终用户在收到产品三日内未对产品验收，则视为产品验收合格。

五、运输费用

一次性提货不足50件，运费由甲方承担，一次性提货50件以上，运费由乙方承担。

六、不可抗力

如因地震、台风、水灾、火灾、战争、内乱、政府行为、原厂家原因等不可抗力导致协议迟延履行或不能履行，不构成对本协议的违约，但遭遇不可抗力的一方应及时通知另一方。双方应视实际情况讨论协商。

七、本合同有效期______年______月______日至______年______月______日。合同期满双方可续签或重签。

八、甲乙双方在合作过程中出现矛盾，应本着友好协商态度协商解决。

九、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效，共同遵守。

甲方：__________乙方：__________

法人代表：__________法人代表：__________

签署日期：__________签署日期：__________

甲方(需方)：(以下简称为甲方)

乙方(供方)：(以下简称为乙方)

一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

三、交货时间、地点、方式：

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的酒店工地一楼，即 市 路与 路交会处东北侧 酒店一楼。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任：

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

十一、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：

委托代理人(签章)：委托代理人(签章)：

地址：地址：

联系人：联系人：

____年____月____日____年____月____日

【说明】：

此文本格式主要适用于工矿产品购销活动，因此应视为工矿产品购销合同基本文本，除已在前面有关章节叙述了合同条款的内容外：

1、供方对质量负责的条件和期限，要求供方对产品质量保修期，可付一定的保修条件;

2、验收方式及提出异议的条件和时限，要求需方在接收产品后在规定时间内可以提出产品质量等方面的问题;

3、关于担保条款，如当事人有要求，双方应签订担保协议书，作为本合同附件。

供方________________________

需方________________________

签订地点：

签订时间： 年 月 日

一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

二、质量要求技术标准

三、供方对质量负责的条件和期限

四、交(提)货方式

五、运输方式及到达站(港)的费用负担

六、合理损耗计算方法

七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担

八、验收方式及提出异议期限

九、随机备品、配件工具数量及供应办法

十、结算方式及期限

十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件

十二、违约责任

十三、解决合同纠纷的方式

十四、其它约定事项

有效期限：至 年 月 日

电风扇产品购销合同

合同编号：_______________

供方：_______________以下简称甲方。

地址：_______________

需方：_______________以下简称乙方。

地址：_______________

根据国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。

一、产品的名称、规格、数量和价格：

产品名称：_______________

规格：_______________

数量：_______________

单价：_______________(以订货单价格签字为准)

总价：_______________

合计人民币金额(大写)：_______________

二、产品质量要求及技术标准：

产品质量要求标准按照标准执行。

三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交(提)货期限：

1.产品的交货单位：_______________

2.交货方法，按下列第(___)项执行：

(1)甲方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行;没有规定送货办法的，按甲乙协议执行);

(2)甲方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具);

(3)乙方自提自运。

3.运输方式：_______________

4、到货地点和接货单位(或接货人)

乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知甲方，以便甲方编排运输计划;必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。

5、产品的交(提)货期限

规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。

甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

四、货款结算：

在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户;在交(提)货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。

五、验收及异议期：

1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。

2、如乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

六、违约责任：

(一)甲方违约责任：

1、甲方不能交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的%的违约金。

2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价;如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

甲方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，甲方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。

乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方应当负责赔偿。

4、甲方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付逾期交货的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品，乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失，应当由甲方承担。

6、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

甲方未经乙方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

7、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;甲方逾期交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并负逾期交货责任;乙方不再需要的，应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

(二)乙方的违约责任：

1、乙方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款____%的违约金。

2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

3、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。

4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

5、乙方如错填到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。

七、其他事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。

3、双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、本合同正本一式两份，双方各执壹份。

甲方：(盖章)_______________乙方：(盖章)_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

联系地址：_______________联系地址：_______________

联系电话：_______________联系电话：_______________

制定帐号：_______________

合同签订日期：____年___月___日

供方：__________

合同编号：__________

需方：__________

签订地点：__________

签订时间：__________年__________月__________日

传真或扫描

一、品名、型号、数量、单价、金额

品名型号数量单位单价(元)总金额备注K854-涂料单缩普通涂料 套 普通涂料

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

1.质量标准:空罐质量符合GB/T14251-1993标准,需方指定马蹄空罐用料标准:

品名及型号罐身(无加强筋)罐盖(镀铬铁,有加强筋)

铁厚含锡量内涂膜量外涂颜色铁厚内涂膜量外涂颜色

K854-单缩BPA-NI0.17(㎜)2.8/2.8(克/㎡)≥15克/㎡透明0.20㎜≥15克/㎡透明

K854-单缩0.17(㎜)2.8/2.8(克/㎡)≥7克/㎡透明0.20㎜≥8克/㎡透明或涂黄

备注:①空罐用料约定数值均按国标允许公差标准执行;②BPA-NI空罐为:内涂料不主动添加BPA且不迁移出BPA(符合FDD02JC检测报告或编号:EG171106003V01GVER.1检测报告)

2.保持期及责任归属:保质期自提货之日起两年内,若因供方空罐质量达不到本合同第二条第1点的要求而引发的罐头质量问题,所产生的直接经济损失由供方承担。若供方空罐质量达到合同要求,因需方生产工艺及使用或保管不当等因素引起的质量事故所产生的经济损失由需方承担。如双方对质量有争议的，可由有资质的第三方检验机构提出检验证明，判断责任归属。

三、结算方式：银行承兑汇票

四、交货地点及方式：广西荔浦需方工厂交货(需方代垫运费)

五、运输方式和费用负担：汽运，卸车前的费用由供方负责。需方负责卸车及卸车费用。

六、包装标准及包装物的回收：木托盘包装。需方应妥善保管好包装物便于供方回收，若由于需方保管不当造成包装物损坏、短缺则应照价赔偿(若包装物满一车供方需回收时，需方须负责装车及装车费用)。

七、验收标准、方式及提出异议的期限：按本合同签订标准验收，数量与司机当面验收，如对产品质量有异议，应于货到5天内以书面形式向供方提出,否则视为合格产品。

八、合理损耗及计算方法：不大于3 ‰(包括运输所造成的不合格品)。超过3‰部分则从承运司机运费中扣除(需方代扣，同时须告知供方)。

九、违约责任：违约方按本合同货款总金额15%支付违约金给对方。

十、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，如未果由原告所在地法院管辖。供、需双方企业法定代表人对本合同条款的履行,负有连带责任。

十一、其它约定事项：本合同签订的标的物，需方须于 年 月份前提完货,否则因此而造成的损失由需方承担。合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充规定。经双方盖章确认的本合同或各种补充规定传真件以及邮件扫描件(如定单/对帐单/本合同等传真件或扫描件)与本合同具有同等法律效力。本合有效期从 年 月 日到 年 月 日止，一式二份，供需双方各执一份，盖章后生效。

供方：__________单位名称：__________单位地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________经办人：__________开户银行：__________帐号: __________

需方：__________单位名称：__________单位地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________经办人：__________担保人：__________帐号:__________

贷款人(以下简称甲方)：

身份证号码：

住址：

联系方式：

借款人(以下简称乙方)：

法定代表人：

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规以及规章的规定，甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方向甲方借款人民币______________元(大写：_______)的相关事宜达成一致意见，签订本借款协议(以下简称“本协议”)。

第一条借款用途

1.乙方向甲方所借款项专用于乙方与第三人___________________________签订的购销____________合同货款的支付(见附件——购销合同)，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项

2.在本协议有效期内，甲方有权检查借款使用情况(包括但不限于查验所购货物等)，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明如发现乙方未按本协议约定的用途使用借款，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。

第二条借款金额、期限及利息

1.乙方向甲方借款人民币_______________元(大写：__________________)，借款期限为_____月(自___月___日到___月___日)，利息为____________元(大写：__________________)

2.本协议第三条第一项的条件成就后_____日内，甲方通过银行转账方式向乙方发放所贷款项借款期限届满前，不得要求乙方提前还款，本协议有特殊约定的除外乙方也应及时清偿所贷款项。

第三条借款担保

1.本协议项下借款本息，由取得甲方认可的担保人以保证或(和)抵押的方式提供担保，并另行签订其他书面保证或(和)担保协议，作为本协议的补充和本协议生效的前提条件，是本协议不可分割的一部分

2.乙方承诺所提交给甲方的与本协议项下借款有关的各种证明文件及资料(包括但不限于乙方或(和)其保证人、担保人的身份证明、自身财产证明、自身所负债务及清偿情况、担保财产上的权利状况等)是真实的、完整的，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任

3.乙方应积极配合甲方办理相关的担保手续(包括但不限于转移动产的占有、办理相关担保财产的他项权证等)，一切费用由乙方承担因乙方原因导致办理不能或办理迟延的，乙方赔偿由此产生的一切损失。

第四条协议的变更、解除

1.本协议生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更和解除本协议

2.乙方需延长借款期限，应在借款到期____日前向甲方提出申请，经甲方同意(有保证人或(和)担保人的，应经保证人或(和)担保人同意)签订书面延期还款协议

3.甲、乙任何一方，需要变更本协议的其它条款或解除本协议时，均应及时书面通知对方，并经双方协商一致，就变更或解除事项达成书面协议

4.在本合同有效期内，甲、乙任何一方变更住所(营业地)、联系方式时，应在变更后立即书面通知对方。

第五条甲、乙双方自愿约定：

1.在本协议有效期内，乙方发生与《证券法》第六十七条第二款相同或类似的情况、或其保证人、担保人发生重大事项(包括但不限于未按约定用途使用所贷款项、自身债务恶化、发生重大诉讼、担保财产上的权利状况发生变化等情况)时，应立即告知甲方

2.甲方转让该债权时，应及时向乙方出具债权转让通知书乙方应积极协助甲方和债权受让方办理相关的手续(包括但不限于变更担保物的他项权利人等)

3.甲方多次转让该债权的，乙方只对该债权的第一次受让人为清偿(以乙方第一次收到债权转让通知的日期为准)。

第六条违约责任

甲、乙双方应认真履行本协议项下的各项义务，不履行或迟延履行给对方造成的损失，应承担赔偿责任，并支付借款总额的30%的违约金。

第七条争议的解决

有关本协议的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决协商解决不成的，依法向本协议签订地的人民法院起诉。

第八条其他事项

1.本协议自甲乙双方签字之日起生效

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力

3.本协议生效后，甲、乙双方达成的其他书面协议与本协议所附《购销合同》，是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等的法律效力

4.本协议未尽事宜，按中华人民共和国的有关法律、法规和规章的规定执行。

贷款人：借款人：

法定代表人：

签约地点：

签约时间：年月日