挖掘机铲车租赁合同
甲方(承租方)
乙方(出借方):
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特 签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和安排随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务 提供 挖机两台,工作人员两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除二天。
三、租赁期间作业时间规定: 租赁期间作业时间规定: 月度租赁作业工时为 小时。如甲方超过 个小时,另按时间收费。
四、进退场费用规定 :甲方租赁乙方挖掘机期限为 两个月,进出场费用由甲方支付 元。
五、租金标准 :合同宗旨为月度租赁,即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为陆万伍仟元整,两个月共计 元整。
六、租赁费用的支付 :挖机自进场之日起首付 元整,时间达到 30 天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难 度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造 成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
3、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成 每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
4、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方 综上所述, 乙双方互相遵守,确保施工正常进行。
本合同一式贰份, 各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。 各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:道路施工铲车租赁合同
立协议人:王小明 (以下称甲方)
丁政良 (以下称乙方)
甲方现有晋工ZL50型铲车一台欲对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款:
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为晋工ZL50型铲车一台,乙方自愿租赁。
二、租价为11000元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,铲车进场时乙方向甲方另支付押金5000元,并于当月28日结清七月份的租金,同时于7月28日提前支付八月份的租金。以后每月25日支付当月租金。押金待工程完工时结算,或抵租金或退还给乙方。
三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期:
四、相关事宜
1、甲方提供铲车时,应随车配备良好的师傅,以保障乙方的工程顺利进行。
2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。
3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。
5、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。
6、在租赁期内,乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任,除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。
7、在租赁期内,乙方应保障甲方铲车的正常保养时间,以保障乙方的工程进度。
五、以上条款,甲、乙双方应相互遵守,如果乙方、甲方有违约的,违约方应向守约方赔偿损失。
六、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
篇2:铲车租赁合同简单
甲方(租赁方):
乙方(出租方):
根据《中华人民共和国民法典》的规定,为明确双方的权利和义务,本着平等互利的原则,经双方友好协商,甲乙双方就甲方租用乙方铲车一事达成如下协议:
一、铲车名称和数量: 50铲车一辆 。
二、租赁时间、期限及使用地点
1、租赁时间:从年 日至月体按照实际停工并交乙方日期计算,在租赁期间,中途提前退租铲车,按天计算,每天按 700元/天 计算。
2、使用地点:
三、租金及支付
1、铲车租金(贰万元整),不含税金。
2、租金支付办法:
四、乙方的铲车到达工地后,驾驶员食宿由乙方提供,乙方配司机 1名,乙方自备行李。
五、铲车的使用
铲车进入现场,交甲方使用,乙方必须保证车况完好,以满足甲方施工生产需要。
六、铲车操作维修及管理
1、铲车管理由甲方负责,乙方每月的机械维修期为天,甲方只负责免费向乙方提供燃油,其余维修、润滑油油料等均由乙方负责。
2、乙方铲车到达工地后,铲车操作必须听从工地现场人员的指挥和安排。
七、安全
甲方不得对所租铲车进行违章指挥。强行指挥操作人员违章作业,否则,操作人员有权拒绝工作并停机。因甲方指挥不当造成的设施损坏由甲方承担。
八、其它事项
1、铲车租赁期间,甲乙双方不得无故终止合同或撤走设备,甲方不得将设备作任何形式、任何性质的抵押、质押,未经乙方同意不得转租第三方使用。
2、合同履行中,如发生争议,双方友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向出租方所在的人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效,具有法律效力。本合同款付完自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:铲车租赁合同简单
甲方:
乙方:
甲乙双方经过友好协商,就甲方租赁乙方装载机壹台(带装载机司机)为甲方提供服务达成如下协议。
1、装载机及装载机司机要求。乙方为甲方提供服务的装载机必须为加长臂装载机,符合国家相关规范,运行状况良好,能连续作业,保障甲方的使用要求;装载机司机必须为守法公民,持证上岗,身体健康,服从甲方各项制度的管理。
2、服务内容及时间安排。原煤销售装车;煤场平整、整理;煤场道路清理(用铲车清理矿区路上洒落的原煤);服务时间服从甲方安排。
3、乙方服务期限:年月号至年
4、装载机及装载机司机管理。乙方完全承担装载机的维修、保养等费用及财产安全责任;乙方完全承担装载司机的工资、福利等费用及人身安全责任、管理责任;乙方必须遵循甲方的文明、安全管理制度,服从甲方装车等工作安排,如有违反甲方有权依据其管理制度进行处罚;乙方不许严格按照合同约定提供服务,否则甲方有权拒绝支付服务费。乙方如对甲方财产及人员造成损害,乙方无条件承担完全责任;甲方将给予夹带、占用物资价格十倍(低于贰仟元的按贰仟元计)的罚款;甲方允许乙方的装载机故障时间(耽误甲方装车销售)10小时/月,如超出,每小时罚款500元,乙方装车速度不得低于55吨/15分钟,否则甲方有权每次给予壹佰元到伍佰元的处罚。
5、甲方为乙方提供服务。甲方为乙方提供一间房子,饮食费用自理;服务期间为乙方提供加油服务,加油费用(甲方采购价格加上管理费)从乙方服务费中扣除。
6、服务费价格及结算方式。服务费根据甲方销售吨数(乙方装车吨数)进行结算,每月一结算。服务费含税单价为1.8元/吨。乙方开发票、甲方挂账后给予支付。
7、如甲方需乙方提供超出合同约定范围的服务,可依据市场价格协商。
8、未尽事宜,由甲方双方协商解决,经协商解决无效时,可提交经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。
9、本合同一式四份,甲乙各执两份;本合同手工改动无效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
篇4:挖机铲车施工租赁合同
甲方:
乙方:
乙方有 台铲车租给甲方,经双方协商,按月租给甲方使用,租金为 元整。为保证正常施工,经甲、乙双方协商制定如下合同,望双方互相遵守,如有违约,甲方有权解除合同。
一、设备所有权:
本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方,甲方对租赁设备机械只有使用权,没有对设备的转租权,甲方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的`全部后果由甲方承担。
二、乙方的基本责任:
1、提供良好的操作设备和操作机手。
2、乙方机手必须听从甲方的安排。
3、如乙方不听从甲方人员的安排,甲方有权解除合同。
4、乙方每月至少工作25日,不够25日,每日扣租赁费,按平均价扣除。
5、合同履行期间,机械的保养、维修、零配件一切费用均由乙 方负责。
6、因乙方操作不当造成的机械、人员的一切损失,由乙方负责。
7、乙方应确保机械在工地的正常使用,如地方干扰,乙方应自 行协调解决,因此而造成的滞工由乙方负责。
三、甲方的基本责任:
1、为乙方机手免费提供食宿
2、负责设备在施工现场的看护。
3、因天气原因造成的乙方损失,甲方补助乙方每天100元。
四、结算方式及相关事宜:
l、租赁期间:自年____月日开始计算租金。
2、结算方式:设备租赁按包月计算,若挖掘机带炮锤则另行计算,按大合同结算。
3、油料提供:甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的柴油。
4、设备维修:乙方负责设备的维修,并保证甲方的正常施工,所有的维修费由乙方支付。
5、设备因故障造成的停工每月不得超过3天,如超出一天,则超出的天数不计算租赁费。
6、每月机械修理时间累计不得超过4天(含4天)不扣租金,如超过天者按4日平均租金扣除租赁费。
7、施工期间因特殊原因需停工撤场,如该机械不撤场,看管机械费用及安全由乙方负担。
五、本合同壹式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字之日起生效。
甲方: 签字盖章:
乙方: 签字盖章:
年月 日
篇5:挖掘机铲车租赁合同
立协议单位:
承租方:(以下简称甲方)
出租方: (以下简称乙方)
由于风井冻结项目部7月份开始筹备施工,因处没有给项目部配备铲车,经请示并取得同意,暂由项目部租赁铲车以供筹备使用。为了保障工作的正常展开,本着互利互惠,互相自愿,公平公正的原则特订立此协议。
一、结算单价及付款方式
铲车型号为龙工50型,铲车租赁费300元/时,(含一名铲车司机工资)。待租赁期结束经调度人员和项目部领导签证汇总后一次性付清。付清完结后本协议自动失效。
二、租赁日期
每工作一天结束后由我单位调度人员给予签证认可,租赁结束后由财务部门结算。
三、出租方义务
1、服从承租方在施工现场的工作安排,积极完成承租方所安排的工作。
2、如果因出租方原因耽误施工,承租方可以按影响情况扣减出租方租赁价款。
3、出租方驾驶员工资和及维修配件由出租方自行承担。
4、消耗的油料和司机的住宿饮食由承租方提供。
四、本协议一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:铲车租赁合同简单
甲方:_有限公司
乙方:_委员会
乙方有壹台铲车租给甲方,经双方协商,按月租给甲方使用,租金为壹万叁仟元整。为保证正常施工,经甲、乙双方协商制定如下合同,望双方互相遵守,如有违约,甲方有权解除合同。
一、设备所有权:
本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方,甲方对租赁设备机械只有使用权,没有对设备的转租权,甲方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由甲方承担。
二、乙方的基本责任:
1、提供良好的操作设备和操作机手。
2、乙方机手必须听从甲方的安排。
3、如乙方不听从甲方人员的安排,甲方有权解除合同。
4、乙方每月至少工作25日,不够25日,每日扣租赁费,按平均价扣除。
5、合同履行期间,机械的保养、维修、零配件一切费用均由乙 方负责。
6、因乙方操作不当造成的机械、人员的一切损失,由乙方负责。
7、乙方应确保机械在工地的正常使用,如地方干扰,乙方应自 行协调解决,因此而造成的滞工由乙方负责。
三、甲方的基本责任:
1、为乙方机手免费提供食宿
2、负责设备在施工现场的看护。
3、因天气原因造成的乙方损失,甲方补助乙方每天100元。
四、结算方式及相关事宜:
l、租赁期间:自年____月日开始计算租金。
2、结算方式:设备租赁按包月计算,若挖掘机带炮锤则另行计算,按大合同结算。
3、油料提供:甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的柴油。
4、设备维修:乙方负责设备的维修,并保证甲方的正常施工,所有的维修费由乙方支付。
5、设备因故障造成的停工每月不得超过3天,如超出一天,则超出的天数不计算租赁费。
6、每月机械修理时间累计不得超过4天(含4天)不扣租金,如超过天者按4日平均租金扣除租赁费。
7、施工期间因特殊原因需停工撤场,如该机械不撤场,看管机械费用及安全由乙方负担。
五、本合同壹式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字之日起生效。
甲方:河南七建工程有限公司 签字盖章:
乙方:中留村支部委员会 签字盖章:
二零_年月 日
篇7:铲车租赁合同简单
承租方: _______________________(以下简称甲方)
出租方: _______________________(以下简称乙方)寻乌县平安农业科技开发有限公司根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械,经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。
一、车 型:50型装载机
二、租赁使用地点:
三、租用期限:____年____月____日至____年____月____日,具体以甲方通知为准。
四、机械设备租赁形式及结算方式:
1、乙方以台班计算形式将机械设备租给甲方,台班租金为人民币大写: 叁佰元/台班(抄表计算设备运驶八小时为一台班,每月少于30台班按30台班计算),租赁期间设备操作司机工资由甲方支付,工资标准以甲方工资标准为准。
2、机械设备在租赁期间产生的运费、油费由甲方自行负责;
3、租金的结算方式:甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算支付上月租赁费用。
五、甲乙双方的权利和义务
1、机械设备在租赁期间,机械司机由甲方配合,司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作,不得违规,否则由此引发的一切安全事故均由甲方负责,费用自理;
2、乙方负责机械设备的维修、保养及其相应费用(一次性维修保养费用低于1000元时由甲方承担),完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行;
3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;
4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时,应提前采取措施,保证甲方工程的正常施工;
5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。
六、违约责任:
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;
2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;
3、本合同一式二份,甲方执一份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代表人:____________________ 代表人:____________________
身份证号码:_______________ 身份证号码:________________
电话:______________________ 电话:______________________
签订时间:__________________ 签订时间:__________________
篇8:挖机铲车施工租赁合同
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:xx市xx级水电站技改工程
工程地点:xx市xx镇 村
工程内容:水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期:20xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工,20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准:合格,争创优良
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:铲车租赁合同简单
立协议人:
____________(以下称甲方)
____________(以下称乙方)
甲方现有________________________型铲车一台欲对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款:
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为____________型铲车一台,乙方自愿租赁。
二、租价为____________元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,铲车进场时乙方向甲方另支付押金____________元,并于当月____________日结清七月份的租金,同时于____________月____________日提前支付____________月份的租金。以后每月____________日支付当月租金。押金待工程完工时结算,或抵租金或退还给乙方。
三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期:
四、相关事宜
1、甲方提供铲车时,应随车配备良好的师傅,以保障乙方的工程顺利进行。
2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。
3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。
5、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。
6、在租赁期内,乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任,除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。
7、在租赁期内,乙方应保障甲方铲车的正常保养时间,以保障乙方的工程进度。
五、以上条款,甲、乙双方应相互遵守,如果乙方、甲方有违约的,违约方应向守约方赔偿损失。
六、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:____________乙方:____________
_________年_________月_________日
篇10:工程施工铲车租赁合同
出租方(甲方)___________________承租方(乙方)___________________
根据《民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况
二、租赁设备概况设备名称:
数量:一台
租赁金额(每月)小写:
大写:
三、设备的所有权本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任1.提供技术型良好的设备。2.设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。3.甲方机手应该按设备操作规程施工。
五:乙方的基本职责1.为甲方机手提供食宿。2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。4.甲方在施工期间出现的安全事故由乙方全部承担。
六:结算方式及相关事宜
1.租赁期间:自进场之日开始计算。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。
2.工作时间:每天工作时间不得超过八小时。
3.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
4.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作
5.设备因故障造成的停工,每月有累计为三天为正常修理时间,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
6.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意。
7.租金结算:一个月完结算当月租金,如果乙方不在规定时间内结算,甲方可停工,造成的损失由乙方自行负责。
七、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份,经双方签字生效。
甲方:
乙方:
篇11:工程施工铲车租赁合同
承租方(甲方):
出租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》,双方在自愿、平等、诚实信用、协商一致的基础上,同意将型号铲车用于甲方施工工程使用,特订立本合同如下(以下简称甲方、乙方):
第一条、工程名称和地点
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条、工作内容
工作内容:原地倒运渣土、平整施工现场,倒运灌注机具以及钻机成孔和灌注所需要使用装载机所做的一切工作及甲方指派的所有工作。
第三条、租赁单价
施工期间月租价格元/月,折合元/天,如因拆迁或其他原因停工及时通知乙方退场,恢复施工后按本单价执行。
第四条、结算方式
每个月计价一次,报送经营部,根据甲方结款情况,按照疆土的比例,支付铲车租赁费,结算以支票或转帐形式付款。
第五条、工作量包月计价
1、工作时间满30天(含31天)按整月计算。
2、每月25日为结算日,乙方必须与甲方现场经理签订工作量及每天确认的原始工作内容明细表,报送甲方经营部进行结算(上述表格必须每日签订,补签无效)。
第六条、双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、乙方须按照甲方约定的时间进场,以确保工作的正常进行,中途未按规定时间进场,甲方有权单方解除合同。
2、乙方施工人员进场时必须主动提供机动车驾驶证与特种设备操作证,并接受现场安全教育,技术交底,否则不能上岗。
3、乙方必须保证设备状况良好,不能影响甲方正常施工,甲方可根据需要随时租赁其他设备。
4、乙方必须服从甲方的管理及合理的设备调动和安排,否则甲方有权停止该设备的施工。
5、乙方人员不得以任何理由拖延工作,确保甲方生产的正常进行。
6、乙方铲车司机必须每天与甲方现场经理签认原始记录单,如不按时签认原始记录单,甲方经营部不予结算。
7、乙方须配备技术娴熟、且能满足工作需要的铲车司机进入本工程施工,如不能达到甲方的施工要求,乙方无条件更换铲车司机。
8、施工用柴油由甲方承担,设备维修保养用油和材料等由乙方自行承担,如发现乙方有私自倒卖柴油情况,甲方有权利追究其法律责任,并根据情节轻重,甲方有权对其作出相应的处罚。
二、乙方的权利和义务
1、乙方使用的铲车应有设备合格、驾驶员应有特种机械操作证。
2、接受甲方的安全教育培训和安全技术交底,签定安全协议和安全技术交底协议,拒不签定协议的,不允许施工。
3、铲车司机必须服从甲方现场管理及调动,铲车司机须24小时在施工现场随时待命,并按操作规程施工,如不按照规范操作或工作结果达不到甲方和项目部满意的,造成甲方和项目部责令其退场的情况,由乙方自行承担全部责任和费用。
4、铲车司机不得野蛮施工、违反操作规程,如违规操作、发生机械、人身等事故由乙方负全部责任。
5、铲车司机须按规程操作,如果甲方人员野蛮指挥,则铲车司机有权拒绝执行。
6、乙方保证铲车正常使用,进场时须满箱柴油,维修保养的一切费用由乙方自行负责,但不能因设备原因而影响施工,如要影响甲方正常施工,甲方可根据需要随时租赁其他设备,临时发生的租赁费用,由乙方承担,另外,根据所耽误时间扣除相应租赁费。
7、设备维修保养时间,每月累计维护保养时间不超过2——3天。
8、乙方应看护并保证自身的设备安全,同时,爱护甲方的财务,损坏照价赔偿,施工现场无论任何原因不能驶出红线外作业,否则,造成的一切后果由乙方自行承担。
9、乙方铲车司机住宿甲方承担(与现场施工人员同等待遇)。
第八条、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,在施工中任何一方违约,均承担违约经济责任。
第九条、本合同如有其他事宜,双方协商解决,如须签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条:本合同发生争议,协商未果,可向甲方公司所在地人民法院起诉。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇12:铲车机械租赁合同书
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就甲方向乙方承租设备达成以下协议:
一、设备使用地点及工程概况
二、租赁设备概况
三、租赁设备的所有权:本合同所列的租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械享有租赁期间在设备使用地点及公司工程范围内的使用权。
四、甲方基本责任
1、为乙方机手提供住宿。
2、甲方负责设备在施工现场的看护,由甲方原因造成的设备损坏或丢失由甲方赔偿。
3、甲方不得指挥乙方机手违章作业。否则,造成乙方人员的安全,后果由甲方承担。
五、乙方基本责任
1、提供技术性能良好的设备。
2、设备进入甲方施工现场后,乙方机手服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度。否则,甲方有权要求乙方调整机手。
3、乙方机手应按设备操作规程施工。否则,造成的一切后果由乙方承担。
4、乙方有关人员必须严守合同机密,否则造成的一切后果由乙方承担。
六、结算方式及相关事项
1、租赁期限:自 年 月 日至 年 月 日,设备到达工地安装调试好后开始计算租金,租赁期满,甲方将设备完好交给乙方后办理退场手续。如甲方继续租用,需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,机械设备使用满月后,由甲方负责跟项目部报资金计划并付款给乙方。
4、运费的承担:设备的进场费先由乙方自行垫付承担,等工程完工后一并结算。(设备租赁满一个月,进退场费由乙方承担。不满一个月甲方承担退场费)
5、设备维修:甲方应协助乙方机手做好设备的维修工作,所产生的维修费用由乙方承担。
6、设备保养或因故障造成停工每月累计不超过三天,(维修时累计十小时折合一天)超出天数不计租赁费。如遇不可抗拒的因素造成工程停工或月停7日以上的,则按实际天数给予租赁费。
7、工作时间:每月工作总时间原则上不超过300小时。
八、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款先友好协商解决,协商不成,提交仲裁委员会,仲裁费用和胜诉方的律师费用由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇13:挖机铲车施工租赁合同
甲方:________________
乙方:________________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。
一、工程名称:________________
工程地点:________________
二、工程承包方式:乙方以包工包料的方式承建。承包范围内所有材料及其它辅材均由乙方负责采购。
三、合同价款:
四、甲方工作:
1、甲方提供电源、水源与施工现场、道路通畅。
2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方及时通知乙方。
3、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。
五、乙方工作:
1、严格按照施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。
2、搞好施工组织设计、合理组织安排施工、确保工程按期完成。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。 .
4、乙方应严格抓好工程质量控制,确保工程质量达标。
5、乙方应对合同范围的工程进行质量保修,保修期为________年。在规定的保修期内,凡因施工原因造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。
六、工程款(进度款)的支付与结算:
、 工程开工前甲方付给乙方工程总价的40%用于购买原材料。
2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的50%。
3、工程完工后剩余工程费用____日内一次性结清剩余10%。
4、工程如有设计变更,须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后,按实际发生增加合同价款。
七、争议的解决方式:
因履行本合同发生争议时,双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。
八、其它:________________本合同一式两份。双方各持1份合同,自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜,双方将另行商定。
甲方(公章):_________________乙方(公章):________________
法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):___________
________年____月____日________年____月____日
篇14:个人铲车租赁合同
甲方(租赁方) :______________
乙方(出租方) :______________
根据《中华人民共和国民法典》的规定,为明确双方的权力和义 务,本着平等互利的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方租赁乙方铲 车事宜在协商一致的基础上,达成如下协议:
一、甲方租赁乙方铲车(规格___数量_台) ,每月按 28000 元/月 计算(每月 1 日起至 30 或 31 日止) .
二、乙方负责机械保管、安全、使用、保养、维修、燃料,铲车司机 工资、福利等费用。
三、双方职责:
1、 乙方铲车及司机应接受甲方的统一管理。
2、 工作期间乙方必须遵守甲方的工作安排,乙方不得以任何理 由影响甲方生产,如有出现根据情节每次给予乙方罚款。由于乙 方机械或人为因素影响甲方生产,甲方将有权扣除乙方铲车两天 费用。
3、 乙方不能认真履行义务时,甲方有权提出变更协议或解除协 议,凡甲方解除协议必须 5 日前通知乙方。
4、 乙方应自觉遵守甲方的安全文明生产管理制度,
5、 乙方不能履行协议时,需提前 15 日以书面形式通知甲方, 不得单方面停止履约,对甲方造成的损失全额赔偿。
6、 乙方有义务遵守甲方的各项管理制度和处罚规定,违规照章 处罚。
7、 乙方车辆凡夹带甲方生产所有物资,违反管理制度的,将处 以十倍罚款并解除合同。
8、 乙方在生产运行中,出现的铲车故障,修车时间乙方必须找其他铲车代替,保证甲方正常生产。
9、 乙方铲车司机,由于消极怠工造成的损失由乙方承包者承 担。
10、 甲方负责提供乙方司机的食宿安排,费用由乙方承担。
四、其他 。
1、未尽事宜,由甲乙双方协商解决,经协商解决无效时,可提交 经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。
2、本协议有效期自___ 年_月_日至___ 年_ 月_日止。
3、协议期满前 15 日经双方协商一致后,签订续约协议。
4、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份。
5、本协议自签字之日起生效。
甲方:(盖章)
签字:
乙方:(盖章)
签字:
年 月 日
篇15:个人铲车租赁合同
立协议人:
_______________(以下称甲方)
_______________(以下称乙方)
甲方现有_______________型铲车一台欲对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款:
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为__________型铲车一台,乙方自愿租赁。
二、租价为__________元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,铲车进场时乙方向甲方另支付押金__________元,并于当月_____日结清七月份的租金,同时于_____月_____日提前支付八月份的租金。以后每月_____日支付当月租金。押金待工程完工时结算,或抵租金或退还给乙方。
三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期:
四、相关事宜
1、甲方提供铲车时,应随车配备良好的师傅,以保障乙方的工程顺利进行。
2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。
3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。
5、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。
6、在租赁期内,乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任,除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。
7、在租赁期内,乙方应保障甲方铲车的正常保养时间,以保障乙方的工程进度。
五、以上条款,甲、乙双方应相互遵守,如果乙方、甲方有违约的,违约方应向守约方赔偿损失。
六、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式_____份,甲、乙双方各执_____份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:铲车租赁合同简单
立协议人: (以下称甲方)
丁政良 (以下称乙方)
甲方现有晋工ZL50型铲车一台欲对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款:
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为晋工ZL50型铲车一台,乙方自愿租赁。
二、租价为元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,铲车进场时乙方向甲方另支付押金元,并于当月28日结清七月份的租金,同时于7月28日提前支付八月份的租金。以后每月25日支付当月租金。押金待工程完工时结算,或抵租金或退还给乙方。
三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期:
四、相关事宜
1、甲方提供铲车时,应随车配备良好的师傅,以保障乙方的工程顺利进行。
2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。
3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。
5、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。
6、在租赁期内,乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任,除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。
7、在租赁期内,乙方应保障甲方铲车的正常保养时间,以保障乙方的工程进度。
五、以上条款,甲、乙双方应相互遵守,如果乙方、甲方有违约的,违约方应向守约方赔偿损失。
六、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
20年月日
篇17:铲车租赁合同简单
甲方:
乙方:
甲方现有 型铲车一台对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款:
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为 型铲车一台,乙方自愿租赁。
二、租价为 元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,维修由甲方负责。每月26日支付当月租金。
三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期:如不做够一个月按一个月计。乙方租用期间一切事宜全由乙方负责。
四、相关事宜
1、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
2、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。
3、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。
五、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
年月日
篇18:铲车租赁合同简单
甲方:____有限公司《以下简称甲方》
乙方:____:《以下简称乙方》
一、现达成协议如下:
甲方修建高性能稀土发光材料厂房车间一、二,需要租赁乙方挖机铲车开挖土方工程,乙方现有挖机铲车可供甲方土方开挖使用,经甲乙双方协商达成一致,甲方同意租赁乙方挖机铲车开挖甲方所需车间一、二土方工程。
二、具体协商细节项目条款如下:
1.甲方车间一、二所需用土方开挖(额外由甲方单独承担的部分),由乙方进场进行施工,按挖机中机210元/小时,大机270元/小时,铲车220元/小时进行包干结算。
三、付款办法:
乙方为甲方所开挖的台班,需与甲方在现场的代表共同确认,全部开挖完毕后,乙方开具合法发票给甲方后,甲方在5日内给予付款。
四、甲方租赁乙方担任车间一、二的土方开挖,乙方不得以任何理由拖延,否则,造成工地其他施工项目停工,由乙方承担相应的责任。
五、以上事项是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的本合同,双方均应依约履行。本合同一式二份,自签字之日起生效。
甲方盖章:___乙方签字:___
20____年____月____日
篇19:个人铲车租赁合同
甲方(租赁方):
乙方(出租方):
经甲、乙双方平等协商,就甲方租赁乙方铲车事宜在平等自愿的基础上,达成如下协议:
一、甲方租赁乙方铲车一台,每月租金为23000元,具体时间从乙方施工第一天算起,三十天为一月,如果乙方在一个月内工作不超过二十五天,按每天765元计算,如果大于等于二十五天按一月租金计算。
二、甲方根据乙方实际工作天数计算租金,工期结束后结算。
三、租赁期间,乙方铲车施工所需燃油由甲方提供,并提供乙方伙食。
四、乙方必须按照甲方每天的施工时间按时施工,如果乙方不能按照甲方规定的时间施工,甲方有权扣除乙方相应的费用或者解除合同。
五、施工期间乙方必须遵守甲方的安排,听从甲方的调度指挥,不得拒装、拒载、拒卸货物、严谨野蛮作业,由于乙方运输不及时,运力不到位、不服从调度指挥等原因影响甲方生产,甲方有权解除合同。
六、乙方应自觉遵守甲方的安全生产管理制度,甲方对乙方在租赁期间出现的安全事故(包括机具和人员伤亡事故)不负任何责任、不承担任何费用。
七、如果由于天气原因(比如下雨、洪水)而导致的甲方停工三天以内的由甲方负责,如果超过三天的,甲方应扣除乙方停工期间产生的租金,具体以实际停工天数为准。
八、正常施工期间,乙方铲车在施工过程中出现的故障及产生的修理费、误工费由乙方自行承担。
九、乙方不能履行协议时,需提前三天通知甲方,不得单方面停止履约,否则对甲方造成的损失由乙方赔偿。
十、如果乙方不能认真履行以上义务时,甲方有权单方面直接解除合同。
十一、协议执行期间如甲乙双方发生争议,由甲乙双方协商解决,经协商解决无效时,可提交经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。
十二、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
十三、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日