自有空调客车抵押借款合同
为确保营口莲发融资担保有限公司(以下称抵押权人)与 (以下称债务人)之间的《委托保证合同》(以下称主合同)的履行,抵押人愿意以其有权处分的设备作抵押为债务人提供抵押担保。抵押权人经审查,同意接受抵押人的设备抵押。双方经协商一致,按以下条款订立本合同。
第一条 抵押担保的范围
本抵押担保合同担保范围为抵押权人因履行了保证义务代债务人清偿债务后所产生的债务人应当归还的全部款项以及抵押权人的其他损失和费用,包括但不限于通知费用、催告费用、律师费用、诉讼费用等。抵押担保合同另有约定的,按照约定。
第二条 抵押设备概况
1、抵押设备名称:___________________。
抵押设备数量:______________________。
抵押设备质量:______________________。
抵押设备所在地:____________________。
2、评估价值:抵押设备的评估价值为_________元(大写)整,抵押率为_________%,实际抵押额为_________元整。抵押人所担保的债权不得超出其抵押设备的价值。设备抵押后,设备的价值大于所担保债权的余额部分,可以再次抵押,但不得超出其余额部分。
第三条 抵押设备期限
抵押期限为_________年,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。
抵押设备登记
1、抵押人应在本合同签订后,持主合同和本合同、_________、_________及全套有关抵押设备的正式权属证明等证明文件,与抵押权人到抵押设备所在地的工商行政管理部门办理该抵押设备的正式抵押登记手续,并将该抵押设备的他项权利证书及抵押登记证明交存于抵押权人。
2、办理抵押设备登记,应当向登记部门提供下列文件或者其复印件:
(1)主合同和本合同;
(2)抵押设备的所有权证明。
第四条 抵押设备的使用和保管
1、未经抵押权人同意,抵押人不得对该抵押设备作出任何实质性结构改变。因抵押人违反本合同所作的改变而使该抵押设备产生的任何增加部分,自动转为本合同的抵押标的物。
2、抵押期间,未经抵押权人同意,抵押人不得将该抵押设备转让、出租、变卖、再抵押、抵偿债务、馈赠或以任何形式处置。由此引起抵押权人的任何损失,由抵押人承担责任。
3、抵押人对该抵押设备必须妥善保管,负有维修、保养、保证完好无损的责任,并随时接受抵押权人的监督检查。对该抵押设备造成的任何损坏,由抵押人承担责任。
第五条 抵押设备的保险
1、抵押人须在本合同办理抵押登记前三日内,到抵押权人指定的保险公司并按抵押权人指定的保险种类为该抵押设备购买保险。保险的赔偿范围应包括该抵押设备遭受任何火灾、水灾、地震等自然灾害及其他意外事故所导致的破坏及损毁;投保金额不得少于重新购买该抵押设备的全部金额;保险期限至主合同到期之日,如抵押人不履行到期还款的义务,抵押人应继续购买保险,直至主合同项下债务履行完毕为止。
2、抵押人需在保险手续办理完毕五日内,将保险单正本交抵押权人保管。保险单的第一受益人须为抵押权人,保险单不得附有任何损害或影响抵押权人权益的限制条件,或任何不负责赔偿的条款(除非抵押权人书面同意)。
3、抵押期内,抵押人不得以任何理由中断或撤销上述保险。否则,抵押人须无条件赔偿抵押权人因此所受的一切损失。
4、抵押人如违反上述保险条款,抵押权人可依照本合同之保险条款的规定,代为购买保险,所有费用由抵押人支付。
5、抵押期间,该抵押设备发生保险责任以外的毁损,抵押人应就受损部分及时提供新的担保,并办理相应手续。
6、抵押人负责缴付涉及该抵押设备的一切税费。抵押人因不履行该项义务而对抵押权人造成的一切损失,抵押人应负责赔偿。
第六条 抵押权的实现
1、发生以下情况的,抵押人同意抵押权人有权提前处分抵押设备:
(1)根据主合同的约定主合同提前到期的;
(2)当有任何纠纷、诉讼、仲裁发生,可能对抵押设备有不利影响的。
2、在债务人不履行主合同约定条款时,抵押权人有权依法就处分该抵押设备的价款优先受偿。抵押权人处分本抵押合同项下之款项,依下列次序处理:
(1)用于缴付因处理该抵押设备而支出的一切费用;
(2)用于扣缴所欠的一切税款及债务人、抵押人应付的一切费用;
(3)扣还根据主合同债务人应偿还抵押权人的全部债务及其他一切款项。
3、处分该抵押设备的价款超过应偿还部分,抵押权人应退还抵押人。
4、如果抵押权人不适当行使抵押权,抵押人或者其他利害关系人可以向人民法院提出异议,造成利害关系人损失的,利害关系人可以向人民法院起诉。
5、如果债权未受清偿是因抵押权人自己的过错造成的,则抵押权人不得行使抵押权。
第七条 权利义务
(一)抵押权人的权利义务:
1、在抵押人到期还清债务后,抵押权消失。
2、抵押权人有权检查、监督抵押财设备的保管情况,抵押人对上述情况应完整如实地提供。
3、抵押人向抵押权人提供情况、报表和各项资料不真实的,抵押权人有权解除本合同,并依法就处分该抵押设备的价款优先受偿。
4、抵押人的行为足以使抵押设备价值减少的,抵押权人有权要求抵押人停止其行为。抵押设备价值减少时,抵押权人有权要求抵押人恢复抵押设备的价值,或者提供与减少的价值相当的担保。
5、抵押人对抵押设备价值减少无过错的,抵押权人只能在抵押人因损害而得到的赔偿范围内要求提供担保。抵押设备价值未减少的部分,仍作为债权的担保。
对抵押人违反本合同的行为,抵押权人有权要求抵押人承担违约责任,有权解除本合同,并依法就处分该抵押设备的价款优先受偿。
(二)抵押人的权利义务:
1、应严格按照本合同的约定履行义务。
2、保证在抵押期间抵押设备不受抵押权人破产、资产分割、转让的影响。如抵押权人发现抵押人抵押设备有违反本条款的情节,抵押权人通知抵押人当即改正。
3、抵押人应合理使用作为抵押设备的,并负责抵押设备的经营、维修、保养及有关税赋等费用。
4、抵押人因故意或过失造成抵押设备毁损,应在15天内向抵押权人提供新的抵押设备。
4、抵押人未经抵押权人同意不得将抵押设备出租、出售、转让、再抵押或以其他方式处分。
5、抵押设备由抵押人向抵押权人指定的保险公司投保,以抵押权人为保险受益人,并将保险单交抵押权人保管,保险费由抵押人承担。投保的抵押设备由于不可抗力遭受损失,抵押权人有权从保险公司的赔偿金中收回抵押人应当偿还的债务。
6、抵押人采取欺骗的方法,隐瞒事实真相,蒙蔽抵押权人相信其已经提供抵押担保而实质上是重复抵押的,如果抵押权人的债权受到损害,有权追偿抵押人除抵押设备以外的其他财产,以清偿其债权。
第八条 违约责任
1、抵押权人如因本身责任不按合同规定履行债务,给抵押人造成经济上的损失,抵押权人应负责违约责任。
2、抵押人如不按期履行债务,或有其它违约行为,抵押权人有权以抵押设备折价或者以拍卖、变卖该抵押设备所得的价款受偿。
第九条 抵押人声明及保证
抵押人在遵守本合同其他条款的同时还作声明及保证如下:
1、向抵押权人提供的一切资料均真实可靠,无任何伪造和隐瞒事实之处;
2、准许抵押权人或其授权人,在任何合理的时间内依法对抵押设备进行检查;
3、抵押人在工作单位、联络方式等发生变化时,须在十日内书面通知抵押权人;
4、抵押人在占有该抵押设备期间,应遵守管理规定,按时付清该抵押设备的各项管理费用,并保证该抵押设备免受扣押或涉及其他法律诉讼。
5、当有任何诉讼、仲裁发生,可能对该抵押设备有不利影响时,抵押人保证在十日内以书面形式通知抵押权人。
第十条 通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用特快专递、传真等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、抵押权人或抵押人任何一方的通讯地址和联系方式等发生变化时,应当在五日内以书面形式通知对方。书面通知到达对方之前,本合同中的通讯地址和联系方式等仍然有效。
第十一条 合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方应当签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十二条 合同的转让
1、抵押期间,未经抵押权人书面同意的,抵押人不得转让已办理登记的抵押设备。
2、转让抵押设备的价款明显低于其价值的,抵押权人可以要求抵押人提供相应的担保;抵押人不提供的,不得转让抵押设备。
3、抵押人转让抵押设备所得的价款,应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权数额的部分,归抵押人所有,不足部分由抵押人清偿。
4、抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。
第十三条 争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;调解不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼,诉讼由抵押权人所在地人民法院管辖。
3、争议未获解决期间,除争议事项外,各方应继续履行本合同规定的其他条款。
第十四条 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后十四日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第十五条 合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第十六条 其他
1、双方商定的其他条款____________________________________________________。
2、抵押人按期履行主合同的全部条款及其他所有责任后,本合同即告终止。抵押权人将协助抵押人到有关部门办理抵押注销登记手续,并将抵押财产所有权权属证明文件和收据退还抵押人。
第十七条 合同的效力
1、抵押权人提供的与合同有关的其他书面材料,均作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起成立,自主合同生效后生效。
3、本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
抵押权人:__________________
住所:______________________
法定代表人:_____________,职务:
委托代理人:_______________
身份证号码:_______________
通讯地址:_______________
邮政编码:______________
联系人:_________________
电话:__________________
传真:____________________
帐号:___________________
电子信箱:_______________
抵押人:________________
住所:________________
法定代表人:___________
职务:___________
委托代理人:_______________
身份证号码:______________
通讯地址:________________
邮政编码:________________
联系人:_________________
电话:__________________
传真:____________________
帐号:____________________
电子信箱:___________________
抵押权人(盖章):________________
法定代表人(签字):______________
委托代理人(签字):______________
签订地点:________________________
___________年________月_________日
抵押人(盖章):__________________
法定代表人(签字):______________
委托代理人(签字):______________
签订地点:________________________
___________年________月_________日
更多相似范文
篇1:中央空调工程购销安装合同
签订地点:__________
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑法》等相关法律、法规及规定,结合本工程具体情况,在友好协商基础上,双方达成如下协议。
一、词语涵义
第1条 词语涵义
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条款所赋予的涵义:__________
1、发包方(简称甲方):__________
2、承包方(简称乙方):__________
3、工程:__________
3.1 工程名称:__________
3.2 工程地点:__________
3.3 工程内容:__________
3.4 承包范围:附属设备、材料供应,设备安装、管道制作安装,新风系统,空调电气,系统调试(所用的设备、材料按双方认可的《安装工程预算书》及施工图中的品牌,规格,数量等要求)。排风系统不包含在本合同承包范围内。
4、经济支出:设计变更、技术洽商必须经双方代表签字认可,工程变更同样采用合同价款计算,工程变更部分工程款按预算价在工程竣工时一次结算支付。
5、工期:合同总工期 天,假日雨天包括在内。
6、开工日期:乙方收到工程预付款和甲方发出的工程进场通知书后三天内进场施工。
7、图纸:乙方用以施工的所有图纸(包括设计变更、配套说明和有关资料),由乙方提供经甲方代表批准(签认)。
第2条 甲方工作
甲方按协议条款约定时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:
1、办理本工程及相关工程的建设、开工的合法手续和证照。
2、施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场,并保证施工期间的需要。按当地政府和有关部门对施工场地交通、生产生活污水、雨水排放和施工噪音等管理规定办理有关手续;乙方施工用水、用电费用由甲方支付。
3、负责协调各工种之间的配合工作;
4、在工地范围内提供施工场地、设备材料存放用的仓库、施工人员办公场地;
5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
第3条 乙方工作
乙方按协议条款本合同约定的时间要求做好以下工作:
1、向甲方代表提供工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告;
2、乙方应遵守当地政府和有关部门对施工场地交通、生产生活污水、雨水排放和施工噪音等管理规定;
3、乙方进场后必须抓好安全生产工作。施工人员必须遵守工地的有关规章制度和安全生产制度,若因乙方人员违规造成一切事故的,由乙方自行负责一切责任并赔偿有关损失。若由于甲方或第三方责任造成事故,引起乙方损失的,则由甲方或第三方赔偿乙方损失。
4、按合同的要求做好与本工程有关的施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;
5、保证施工现场清洁符合有关规定。维修好损坏的市政绿化带和人行道,使之道路畅通等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。交工前将施工现场清理干净,将自身造成的废物清理干净。
6、试机费用由乙方承担。
二、施工组织设计和工期
第4条 暂停施工
甲方代表在确有必要时,可以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表签发复工令后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
第5条 工期延误
对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认, 工期相应顺延。
1、工程量变化和设计变更;
2、非乙方原因停水连续4小时、停电连续4小时以上、暴雨连续4小时以上造成停工;
3、不可抗力,指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及七级以上台风,五级以上地震等对工程造成损害的自然灾害;
4、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后3天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内给予确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认;乙方逾期提出报告,甲方即可视为没有发生。
三、质量与验收
第6条 检查和返工
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担,工期顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格、影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出,属甲方责任的,由甲方承担,相应顺延工期。
达不到合同条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合合同条件。因乙方原因达不到合同条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。因甲方原因达不到合同条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。
第7条 隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。 工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。
四、合同价款与支付
第8条 合同价款及调整。
本空调工程合同总造价工程款为人民币:_______________元整 (¥ ________元)。本合同价款约定后,任何一方不得擅自改变。但约定当发生下列情况时可作调整:__________
1、双方代表确认的设备、工程量增减;
2、双方代表已确认的设计变更或工程洽商;
3、合同约定的其它增减或调整。
第9条 工程款支付
1.本合同签订后 3 天内,甲方向乙方支付工程合同总造价的30%人民币 支付给乙方。乙方应将此款用于乙方供应的主的要材料的订购,乙方要确保所供应的材料到货时间不影响工期。
2. 每两层空调管网完工(配电、与装饰配合的风口等工作除外)后 3 天内,甲方将工程款(即占总造价的 %) ________元整(¥ ________元)支付给乙方。
3. 空调工程完工验收合格后 7 天内,甲方将工程款余款 ________元整(¥:__________ ________元)付清给乙方。
4. 工程质保金 ________元整(¥:__________ ________元),自工程验收合格之日起满一年后7天内甲方向乙方付清工程质保金。
第10条 竣工验收
1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收申请报告。完整的竣工(资料)文件和竣工图要交给甲方代表。甲方代表收到竣工验收申请报告后,10天内组织有关部门验收,并在验收通过后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改并承担由自身原因造成修改的费用,由乙方负责修理直至验收合格。如15天内甲方未能组织竣工验收的,亦应视为工程验收合格。甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及保管费用,并支付工程余款。
2、竣工验收报告批准后一周内,乙方将竣工工程交付甲方。
第11条 竣工结算
1、竣工验收报告批准后,乙方应按合同向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算,甲方代表收到结算报告后一周内向乙方支付工程款。如有争议,先将无争议部分付清,争议部分应在甲方收到结算报告后一周内提出异议。
2、工程竣工验收后,甲方未能及时支付工程余款则需付余款利息(年息10%),在甲方未能及时付清工程余款前,设备的所有权仍属于乙方。甲方付清工程余款后设备的所有权即转移给甲方。
第12条 保修
1、 机组保修期为整机自调试验收合格之日起 12 个月。
按国家有关规定,工程安装质量(包括零部件如末端设备、水管阀门等)保修一年。保修期从本工程验收通过之日算起。保修期间,乙方应在接到修理通知在工作时间8小时或非工作时间24小时内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成的费用,由乙方支付。因非乙方原因造成返修经济支出,由甲方承担。若因甲方原因造成工程停工超过半年以上的,工程保修期由甲乙双方另行商议,但保修期限不应长于12个月。
乙方承诺所承包的工程超过工程合同规定的壹年保修期后,实行终身优惠有偿服务。
六、争议、违约和索赔
第13条 争议
甲乙双方因合同发生争议不能解决时,要求调解、起诉的,可采用以下两种方式解决:__________
1、施工管理部门调解;
2、向本工程所在地人民法院起诉。
发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完好工程:__________
1、双方认为合同确已无法履行;
2、双方协议停止施工;
3、调解要求停止施工,且为双方接受;
4、法院要求停止施工。
第14条 违约
甲方代表不能及时发出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它致使合同无法履行的行为,应承担违约责任( 包括支付其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),工期相应顺延。
乙方不能按合同约定的内容,组织施工、施工质量达不到设计和规范要求,或发生其它致使合同无法履行的行为,甲方通知乙方并监督其改正,直致令其停工,所造成的经济损失和延误的工期由乙方负责承担,并承担相应的违约责任。
除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述的责任后仍应继续履行合同。
因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
具体违约条款如下:
1、 工程质量不合格的,乙方负责无偿修理,工期不予顺延。
2、 工程交付时间不符合规定,超期三日起计罚金,每日按合同总价的1‰偿付逾期违约金,总罚金不得超过合同总金额的1%,工期延误不能超过5天,若查超过5天,乙方应赔偿本合同总金额的2%给甲方(非乙方原因导致工期延误的情况除外)。
3、 甲方未能按时付款时,超期三日起计罚金,每日按合同总价的1‰偿付逾期违约金,总罚金不得超过合同总金额的1%,付款期延误不能超过5天,若查超过5天,乙方应赔偿本合同总金额的2%给甲方。
4、 甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
5、 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。
6、 甲方未按合同规定付清合同款项时,乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。合同规定的合同款项目未付清前,乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。
7、 签订合同后,若甲乙双方单方毁约,毁约者按合同款10%赔付对方。
第15条 索赔
甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方向甲方索赔;乙方按合同、设计图纸规范要求施工,造成质量事故,甲方向乙方索赔:
1、有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关签证或证据;
2、索赔事件发生后20天内,向对方发出要求索赔的通知;
3、甲方或乙方在接到索赔通知后10天内给予审核批准,或要求对方进一步补充索赔理由和证据。
七、其它
第16条 不可抗力
不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报受灾情况,按合同条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生,乙方每隔3天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。
因灾害发生的费用由双方分别承担 :
1、工程本身的损害由甲方承担;
2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
3、造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担;
4、所需清理修复工作的责任与费用的承担,双方另签补充协议约定。
第17条 工程停建或缓建
由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和双方认可签证的价款。
已经订货的材料由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
第18条 合同附件:__________ 空调系统工程安装预算清单。
第19条 合同的生效与终止
本合同自甲、乙双方代表签字及单位盖章之日起生效,在竣工结算、甲方支付工程款项完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
第20条 合同份数
合同正本二份,具有同等效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本二份,由甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜由甲乙双方另行商订。
甲方(章):__________ 乙方(章):__________
地 址:__________ 地 址:__________
法定代表人或委托代理人:__________ 法定代表人或委托代理人:__________
电 话:__________ 电 话:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
帐 号:__________ 帐 号:__________
日 期:__________ 日 期:__________
篇2:空调采购合同_合同范本
甲方:海盐县政府采购办公室
乙方:海盐信谊空调电器总汇
海盐县招投标采购服务中心经过招标,确定 乙方 为 科龙、三菱重工空调协议供货中标供应商,甲乙双方经协商,在协议供货有效期内达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品: 金额单位:元
序号
采购产品的种类
型号、规格和主要质量
基准价
优惠率
单价
见投标文件
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量具有iso9001国际质量管理体系认证,并通过3c中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。
3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4.如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任
第四条:包装要求
1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:供货对象及供货期限
乙方负责在海盐县各行政事业单位供货协议生效之日起至XX年9月30日期间空调的供应。
第六条:供货方式
在供货期限内,乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》(以下简称《合同》)后,保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。
第七条:验收
乙方将空调送货至采购单位指定地点后,由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行检查验收。在安装完毕,验收合格后,采购单位收取发票并在《海盐县政府采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。
货物的数量不足或表面瑕疵,采购单位应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。
采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第八条:售后服务
乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
第九条:履约保证金
乙方须缴纳履约保证金壹万元,由县招投标中心负责代收代退。协议到期后,无违反盐招服()a3招标文件要求和中标供应商投标文件的,凭中标单位收据无息退回质量保证金。
第十条:货款的支付
货款的支付采用财政直接拨付办法,海盐县财政局收到签订合同的采购单位出具的《海盐县政府采购项目验收结算单》、《海盐县政府采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件(加盖签订合同的采购单位公章)、合同副本,经审查无误后,在15个工作日内全额支付货款。
共4页,当前第1页1234
篇3:空调维修合同协议
甲方:____________________________________________
乙方:____________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方维修空调事宜,甲、乙双方达成如下协议:
第一条乙方负责维修甲方办公室的_______台空调(挂机)。
第二条乙方的维修内容为:
1、清洗空调;
2、添加制冷添加剂;
3、配置_______个空调遥控器;
4、保障空调正常工作的其他维护内容。
第三条乙方保证于__________年_______月_______日前将维修后的空调如数交付甲方,并自交付之日起_______年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。
第四条乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。
第五条未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。
第六条甲方验收维修空调合格后,一次性支付乙方空调维修费。费用依据乙方维修工作内容核算(含税费)。其中:
1、空调清洗保养并添加制冷剂_______元/台;
2、配置万能空调遥控器_______元/个。
第七条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
第八条本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。
第九条本合同一式_______份,甲、乙双方各执_______份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
__________年__________月_________日__________年__________月_________日
篇4:空调排水管安装工程承包合同
建设单位(甲方) 施工单位(乙方)
根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、工程名称:关岭县
二、工程地点:关岭县
三、工程内容:(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)
四、承包方式:包工包料,包工价:人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
五、付款方式:合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。
六、工期要求:20_年8月 ,20_年 月 日。
七、违约责任:由违约方赔偿对方一切经济损失。
八、安全责任:甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。
九、本合同签字后生效,生效后双方共同遵守,未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。
甲方代表人签字: 乙方代表人签字:
年 月 日
篇5:空调安装合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,本着平等.自愿.诚信的原则,结合本工程实际要求,双方就本工程施工过程中的权利.义务和责任达成如下协议: 第一条 工程名称
第二条 工程地点:
第三条 合同价款(不含税价):¥: 元(大写: )
第三条 合同工期:
开工日期:
第五条 工程承包方式:包工包料
第六条 工程承包范围:空调系统安装及调试。 人员培训:空调系统日常运行操作及维护。 第七条 组成合同的文件
1、本合同书。
2、报价表。
3、设备安装接线图(由厂家提供)。 4、签证变更资料及技术文件。
第八条 甲方的职责和义务:
第九条 1、组织图纸会审工作。
2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料.设备所用库房或场地。
4、负责提供乙方施工中的用水.用电协调工作。
5、负责为乙方施工人员提供临时住处,但被褥.食宿均由乙方自行负责。
6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
7、严格按照合同要求进行付款,否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。
乙方的职责和义务:
1、必须服从甲方规定的现场管理办法。 2、参加图纸会审和技术交底。
3、严格科学合理组织施工, 甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。
4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作,并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。
5、加强施工安全管理,负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
6、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作,并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。
7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作,不合格材料严禁进场使用,由材料质量问题造成直接经济损失,由乙方自行负责。
8、施工中,如发生人生安全.财产损失,质量事故,均由乙方自行负责。
第十条 合同价款的支付:
1、本合同工程款的支付方式: 转帐或现金结算 。
2、付款方式:合同签订后即付 的工程款,设备材料进场,提主机前付 的工程款,安装调试结束即付 的工程款,余款 作为质量保证金, 质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)
第十一条 保修期:
保修期为: 从竣工验收调试之日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。
第十二条 材料.设备的供应
1、一切材料按合同约定进行采购,由双方人员派人检查,合格后方可使用,但是现场保管工作,由承包人自行负责;备用件.专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用,工程竣工后如数及时交给甲方保存。
2、本工程所有的设备和工程材料,都必须持有出厂合格证,其数量.规格.型号等必须符合技术要求。
第十三条 本合同未尽事宜,可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效,合同的所有变更均需双方达成书面意见,并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。
第十四条 甲方严格按照合同要求进行付款,否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有,直至付清全部款项为止。
第十五条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成时,可按下列方式解决: 1、依法向当地人民法院起诉。 2、提交长治仲裁委员会仲裁。
第十六条 合同的份数与生效
本合同一式三份,甲方两份,乙方壹份,经双方(法人)代表签字并加盖公章生效。
甲方: 地址:
代表: 电话:
地址: 代表: 电话 乙方
篇6:空调类产品销售协议书
甲方: 签订地点:
乙方: 签订时间: 年 月 日
甲、 乙双方在平等、自愿的基础上经友好协商,就购车事宜达成约定条款如下:
一、 乙方向甲方订购车辆的车型、数量及价款:
1、车型:霸铃 公狮 金铃 经典自卸 单排 排半 双排 配置如下:
轴距颜色发动机轮胎制动变速器货箱尺寸(长X宽X高)车架号:
2、数量: 辆,价格如下:
项目价格/辆项目价格/辆项目价格/辆项目价格/辆
车辆 购置费 交强险 第三者
车厢 上牌费 车船税 车损险
反光贴 营运证 吨位税 盗抢险
加装 车队管理费 杂费 不计免赔险
合计¥: 元 大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
其它增加项
二、 付款方式:
乙方于 年 月 日 交付甲方人民币 元作为本合同定金,购车余款人民币 元,于甲方
交货前一次性结清。
货款收款记录:
付款时间付款金额付款方式银行名称/账号经办人收款人备注
三、供货时间: 交车地点:
四、产品质量按厂家生产标准执行,“三包”期限以随车提供的保用手册规定为准,随车配置规定数量的工具及技术文件。
五、乙方需按厂家提供的技术标准上户,如乙方自行改变车辆技术标准,由此产生的费用和不能上户后果均由乙方负责。
六、乙方订购的车辆自甲方通知乙方10天内没来办理接车手续,甲方有权处理已定车辆,已收定金不给予退还。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,提交当地仲裁委员会仲裁或提交当地法院裁决。
八、其他约定事项:
车辆自编号
邮寄地址
九、本合同一式三份,双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
销售员: 代表:
电话: 电话:
篇7:海尔空调采购协议书
甲方:
乙方:
招投标采购服务中心经过招标,确定________________空调协议供货中标供应商,甲乙双方经协商,在协议供货有效期内达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品: 金额单位:元
序号:
采购产品的种类:
型号、规格和主要质量:
基准价:
优惠率:
单价:
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量具有iso9001国际质量管理体系认证,并通过3c中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。
3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4.如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任
第四条:包装要求
1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:供货对象及供货期限
乙方负责在海盐县各行政事业单位供货协议生效之日起至XX年9月30日期间空调的供应。
第六条:供货方式
在供货期限内,乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》(以下简称《合同》)后,保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。
第七条:验收
乙方将空调送货至采购单位指定地点后,由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行检查验收。在安装完毕,验收合格后,采购单位收取发票并在《海盐县政府采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。
货物的数量不足或表面瑕疵,采购单位应在验收时当面提出:对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。
采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第八条:售后服务
乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
第九条:履约保证金
乙方须缴纳履约保证金壹万元,由县招投标中心负责代收代退。协议到期后,无违反盐招服()a3招标文件要求和中标供应商投标文件的,凭中标单位收据无息退回质量保证金。
第十条:货款的支付
货款的支付采用财政直接拨付办法,海盐县财政局收到签订合同的采购单位出具的《海盐县政府采购项目验收结算单》、《海盐县政府采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件(加盖签订合同的采购单位公章)、合同副本,经审查无误后,在15个工作日内全额支付货款。
第十一条:辅助服务
乙方应提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,例如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和(或)服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
乙方还应提供下列服务:
(1)货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持:
(2)在厂家和(或)项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。
辅助服务的费用应包含在协议价中,采购单位不再另行支付。
第十二条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,采购单位可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十三条:补救措施和索赔
1.采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2.在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔,乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给采购单位,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到采购单位通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3.如果在采购单位发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后7天内或采购单位同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补采购单位损失的,采购单位有权进一步要求乙方赔偿。
第十四条:履约延误
1.乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
2.在履行《合同》过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3.如乙方无正当理由而拖延交货,经协商无效,采购单位有权追究乙方的违约责任。
第十五条:不可抗力
1.如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3.在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十七条:争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,采购单位有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如协商开始10天内仍不能解决,可以向海盐县政府采购办公室提请调解。调解不成,任何一方有权在海盐选择仲裁或诉讼的途径解决。
第十八条:其他约定
1.认真遵守职业道德和行业规范,严格执行财经纪律,坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。
2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案,记录各采购单位的空调采购情况。
3.甲方组织有关部门将不定期地对协议供货情况进行检查。
4.中标供应商负责采购单位空调采购业务联系人:
姓名: :电话:
姓名: :电话:
第十九条:违约处理
1.在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部协议。
(1)乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和协议承诺的标准:
(2)乙方没有按协议承诺的时间供货、维修或提供其他服务:
(3)乙方没有按协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货:
(4)乙方无故不提供协议供货范围内部分型号的产品:
(5)违反本协议和《浙江省政府采购协议供货制实施办法》中规定或承诺的其他情形。
2、甲方在执行协议时,可按如下方法对乙方处罚:
(1)供货价格高于县协议供货价格,高于其他任何非政府采购价格或市场平均价格,每发现一次,退回高于的价格差额,扣除10%的履约保证金:第二次发现,退回高于的价格差额,扣除20%的履约保证金:第三次发现,退回高于的价格差额,没收剩余的履约保证金,并终止协议供货。
(2)在协议供货期间及以后的售后服务中,采购单位投诉一次,经查实是乙方责任的,没收10%的履约保证金:采购单位投诉二次,经查实是乙方责任的,没收20%的履约保证金:采购单位投诉三次,经查实是乙方责任的,没收剩余的履约保证金,并终止协议供货。
3.如果乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除协议,并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。
4.采购单位及其人员,不得假借政府采购之名为不属于政府采购范畴的单位或个人采购,不得向供货商提出超越协议供货范围的其他要求,如有违反,甲方将依照政府采购法对其进行处罚。
第二十条:破产终止协议
如果乙方丧失履约能力或被宣布破产,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止协议而不给乙方补偿。该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
第二十一条:协议转让和分包
乙方不得分包其应履行的协议义务。
第二十二条:协议生效
1.下列文件与本协议具有同等法律效力:
(1)招标文件:
(2)乙方投标文件:
(3)询标纪要。
如上述文件与本协议有不符之处,以本协议的为准。
2.本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
3.本协议一式三份,甲乙方各执一份,海盐县招投标采购服务中心一份。
第二十三条:协议修改
若有修改,必须双方签署书面修改协议,修改内容成为本协议不可分割的一部分。
第二十四条 协议附件
(一)政府采购协议供货承诺书
(二)中标通知书
(三)投标汇总表
甲方(公章):________________ 乙方(公章):__________________
法定代表人或受委托人____________________ 法定代表人或受委托人_____________
地址:____________________________ 地址:____________________
电话:___________________________ 电话:_______________________
传真:_________________________ 传真:_________________________
签约时间:___年___ 月___ 日
篇8:空调采购及安装合同书
采购人(甲方):
供应商(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就甲方采购、安装中央空调设备达成如下协议
第一条 合同标的
1、供货一览表(见附件)。
2、合同预算金额(大写): 整 ( ¥)(含税)。
3、本项目采用固定单价包干,其包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
第二条 质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量合格要求。
第三条 权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条 包装和运输
1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、货物的运输方式: 。
3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 。
第五条 交付和验收
1、交货时间:合同签订后,甲方提供合格安装场地之日起 日历日内完成安装调试,可在合同签订后提前进场进行管线铺设施工。
交货地点: 。
2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
4、甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖招标人公章,甲乙双方各执一份。
5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。
6、甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。
第六条 安装和培训
1、甲方应免费提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
2、乙方负责甲方有关人员的培训,培训时间、地点: 。
第七条 售后服务、保修期
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。
2、货物保修期:交货验收合格之日起所有设备免费保养 年(自双方代表在设备验收单上签字之日起计算,乙方投标文件优于此标准的,以乙方投标文件承诺为准) 。
3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(如有,可另附合同附件)
第八条 付款方式
1、当采购设备数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际设备使用量乘以成交单价进行计算。
2、资金性质: 。
3、付款方式:签订合同后,室内机进场后一个月内付合同额的40%价款,室内机及管道安装完成及室外机进场后一个月内再付合同额的40%价款;整个项目货物安装完毕竣工后,乙方提交结算资料、施工图纸等相关材料,经甲方验收合格及结算后,甲方付至结算总价款的95%,剩余5%为质量保证金;每次拨付工程进度款时乙方应提供本次所拨付款项的增值税专用发票,(申请拨付最后一笔款项时开具的增值税专用发票金额应包含质保金金额),否则发包方不予拨付该次工程款。
第九条 质量保证金
本项目质量保证金为合同金额的 %,验收合格满 年质保期后,无质量问题 个工作日内支付(无息)。
第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担,乙方提供的税票须为合法的增值税专用发票(建安业发票),采用一般计税法。
第十一条 质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:
⑴更换:由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理:由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
2、如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。
3、在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。
第十二条 调试和验收
1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。
3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。
4、对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。
5、验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告,验收费用由乙方负责。
第十三条 货物包装、发运及运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。
4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条 违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 %违约金并赔偿甲方经济损失。
2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。
4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额 ‰违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 % ,超过天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 % 向甲方支付违约金。
6、乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,若有质量保证金,费用从中扣除,不足另补。
7、其它违约行为按违约货款额 %收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条 不可抗力事件处理
1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。
第十六条 合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方管辖权限的人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间,本合同继续履行。
第十七条 合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及履约保证金足额交给甲方后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。
第十八条 合同的变更、终止与转让
1、本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让(无进口资格的投标人委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
第十九条 签订本合同依据
1、采购招标文件;
2、乙方提供的投标文件;
3、投标承诺书;
4、中标通知书。
第二十条 本合同一式陆份,具有同等法律效力,广西科联招标中心一份,甲方肆份,乙方一份。
甲方名称(公章): 乙方名称(公章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
单位地址: 单位地址:
电话:电话:
开户银行: 开户银行:
账号:账号:
篇9:空调销售合同
合同编号:__________________
供方:__________________,以下简称甲方。
地址:____________________________________
需方:__________________,以下简称乙方。
地址:____________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。
一、产品的名称、规格、数量和价格:
产品名称:__________________
规格:__________________
数量:__________________
单价:_______(以订货单价格签字为准)
总价:______
合计人民币金额(大写)
二、产品质量要求及技术标准:
产品质量要求标准按照标准执行。
三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交(提)货期限:
1.产品的交货单位:
2.交货方法,按下列第项执行:
(1)甲方送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执行;没有规定送货办法的,按甲乙协议执行);
(2)甲方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);
(3)乙方自提自运。
3.运输方式:
4、到货地点和接货单位(或接货人)
乙方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前天通知甲方,以便甲方编排运输计划;必须由乙方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。
5、产品的交(提)货期限
规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定乙方自提产品的交货日期,以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中,应给予乙方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
四、货款结算:
在双方签订本合同之日起三日内,乙方向甲方下单,并将50%的货款打到甲方指定账户;在交(提)货异议期满后,乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。
五、验收及异议期:
1、乙方在验收中,如果发现产品的品种、规格、质量不合规定,应一面妥为保管,一面在十天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内,乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。
2、如乙方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。
3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
4、甲方在接到需方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
违约责任:
(一)甲方违约责任:
1、甲方不能交货的,应向乙方偿付不能交货部分货款的%的违约金。
2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的,如果乙方同意利用,应当按质论价;如果乙方不能利用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。
3、甲方因产品包装不符合同规定,必须返修或重新包装的,甲方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,甲方应当负责赔偿。
4、甲方逾期交货的,应按全部货款金额每日千分之一计算,向乙方偿付逾期交货的违约金,并承担乙方因此所受的损失费用。
5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品,乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失,应当由甲方承担。
6、产品错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。
7、甲方提前交货的,乙方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;甲方逾期交货的,甲方应在发货前与乙方协商,乙方仍需要的,甲方应照数补交,并负逾期交货责任;乙方不再需要的,应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。
(二)乙方的违约责任:
1、乙方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款%的违约金。
2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应按全部货款金额每日千分之一计算,向甲方偿付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
3、乙方逾期付款的,应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。
4、乙方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
5、乙方如错填到货地点或接货人,或对甲方提出错误异议,应承担甲方因此所受的损失。
七、其他事项
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分,具体产品以订货单为准,传真件具有同等法律效力。
3、双方来往函件,按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的两日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
4、本合同正本一式两份,双方各执壹份。
甲方:(盖章)__________________乙方:(盖章)__________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
联系地址:__________________联系地址:__________________
联系电话:__________________联系电话:__________________
篇10:空调安装安全协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方就 本着诚实守信、公平互利的原则,经双方友好协商,甲乙双方就空调安装事宜,达成如下协议:
一、工程质量及施工周期:甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施,乙方提供所有施工机具及安装服务,免费质保期为 ,施工日期为 年 月 日至 年日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起逾期一天,按 元/天罚款,由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行,如:停电及恶劣的天气情况等,施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。
二、工程内容:风机盘管吊装,钢管外表面油漆四遍,立管安装及保温,水平供回管安装及保温,支管安装及保温,冷凝水管安装及保温,水管冲洗与试压,水平供回管安装及保温,支管安装及保温,冷凝水管安装及保温,水管冲洗与试压,冷凝水管排水试验,出风管及风口安装,新风主管制作安装,新风支管制作安装,新风口安装,温控器布管线及安装,所有支架制作安装,内机整个系统调试,室内为交钥匙工程。
三、工程质量要求:按GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》和GB50256《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准,达到甲方验收合格标准。
四、工程总价(固定价格人民币大写): (¥: )。 工程内容调整不超过正负 工程结算总价不作调整。(工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能变更,此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务)
五、结算方式:
1、人员和所有工具进场7天之内支付元生活费。
2、每月结算到所完成工程量的50%,即元。
3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%,即
4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%,即
5、质量保证金,在工程竣工一年之内支付%,即
五、仲裁:因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如果协商不能解决,应提交
六、其它约定事项:甲乙双方如有一方违约(含工期、质量、延期付款等),违约方应向守约方赔偿损失并确定责任之日起按3%/天向对方赔偿违约金。若工程施工内容增加,则工程费用相应增加。在乙方进场之前空调设备的保全责任由甲方承担,若施工所引起的问题由甲乙方承担责任。
七、安全条款:甲乙双方在签定本合同的同时若未另行签定《建筑工程施工安全生产协议》,以下面的安全要求执行,若特殊施工的则需另行签定《建筑工程施工安全生产协议》,作为本合同的附件,一并履行。
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,尤其是吊装过程中,现场成立专门的保卫和安全文明小组,由公司安全员负责现场安全文明施工。
2、施工现场安全用电应严格遵守GB50914-93《建筑工程施工现场供电安全规范》,所有临时配电处一律采用带触电保护器的铁壳配电箱,严禁乱拉、乱拖电线、电缆、手提电工具使用前应仔细检查是否有漏电现象,下班后要及时拉掉电闸。
3、对于安装现场附近的孔洞,必须加盖采取防护措施,防止人员坠落或物件坠落伤人事故,现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。
4、施工人员进入现场一律戴好安全帽,高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场,登梯工作时应检查梯子的稳定,防止梯子滑倒而摔伤。
5、严格执行现场用电制度,电焊、气焊动火前先办理动火手续,划定专用场地,动火结事要检查后方可离开,施工现场应备足够的消防用具,遇五级以上大风时禁止使用明火作业。
6、在施工过程中,由乙方全权负责现场安全管理工作。
7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任。
8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人 乙方施工负责人
八、其它约定:
1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工,任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为,均按 元/次罚款。
2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业合同的金额总价及其相关机密,若发现或听到一次,罚款 元/次。从工程款中扣除。
3、如若乙方进场人员的工作态度,工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求,甲方可勒令其退场。
4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全,且不听甲方的指导意见,劝阻和相关的返工及更改决定,甲方可以要求其全部退场,所发生的工程费用待项目全部竣工后,合同的总工程价计算工程价款= *60%实际完成的(风机盘管+新风机)的总台数此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。
5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件,具有同等法律效力。
九、本合同未尽事项,可经双方研究,另行商订。
十、本合同一式 份,双方各执一份,且具有同等法律效力,自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:空调销售合同
买方:_________________(以下简称甲方)
地址:
卖方:_________________(以下简称乙方)
地址:
根据《_____》等有关法律,法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装_____空调工程达成如下协议:
第一条、产品情况
名称
规格
型号
数量
单价
第二条、工程承包范围、内容及承包方式
1、承包范围:设备及安装。
2、承包内容:_____空调系统安装。
3、承包方式:________________。
第三条、产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担
1、运输方式:乙方汽车运输至甲方指定地点。
2、交货地点:工地现场。
3、交货方法:________________。
4、费用负担:________________。
第四条、产品的安装、调试、验收
乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定:________年______月______日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工,乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行,所需设备均按双方约定时间进场到位。安装工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。
第五条、价款、结算方式及期限
1、本工程合同协议价为人民币:________元(大写:________________元整)。(备注:本合同价款不含税金,如产生税金由甲方承担)。
2、乙方设备运到施工现场,经甲方确认后,甲方当日支付人民币________元(大写:________________元整)。
3、乙方室内工程安装完毕,甲方当日支付乙方工程款人民币________________元(大写:________________元整)。
4、剩余工程款________元(大写:________________元整)到_______年_______月_______日结清。
5、甲方未全额支付合同总价款,工程材料及设备所有权属乙方。
第六条、违约责任
乙方责任
1、如果乙方未按合同规定时间交货,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额_________‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的_________%。如乙方在达到此限额后仍不能交货,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。
2、由于安装不合质量要求,造成的责任由乙方负责。
甲方责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付合同款总额的_________%的违约金。
2、甲方未能按合同规定时间支付工程款,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的_________‰的违约金,但违约金额不超过合同款总额的_________%。
3、如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,按有关法律规定处理。
4、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。
5、由于甲方原因造成不能按期完工,其责任由甲方承担,而且工期顺延。
第七条、工程验收
1、工程完工后,乙方通知甲方进行调试验收。
2、甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收,逾期则视为工程验收合格。
第八条、产品质量及工程保用
1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限:乙方所安装的工程从调试验收合格之日起_________个月为工程安装质量维保期。
2、在保用期内若因工程本身质量事故,由乙方负责综合维修,费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故,乙方负责排除,但一切费用由甲方负责。
3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,视同验收合格且由此发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。
4、安装工程如发生故障,乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保修期后的所有零备件及服务费用,乙方应给予优惠。
第九条、争议解决
因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执,由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时,提交乙方所在地的_____委员会_____。按照申请_____时现行有效的_____规则进行_____。_____裁决是终局的,对双方均有约束力,_____费用由败诉方负担。
第十条、合同生效本合同一式________份,甲方执________份,乙方执________份,自双方签字之日起生效。
甲方:
身份证号:
联系电话:
签约日期:________年______月______日
乙方:
身份证号:
联系电话:
签约日期:________年______月______日
篇12:带空调房屋出租合同
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,一致签订本合同。
第一条 出租方房屋的位置和面积 甲方将自有的坐落在__________________,建筑面积___平方米,类型 ___ ,结构等级 ___,完损等级_____,主要装修设备____,出租给乙方作_____使用。
第二条 租赁期限
租赁期共_____个月,甲方从____年_____月___日起将出租房屋交付乙方使用,至____年____月___日收回。
合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。 租赁合同因期满而终止时,如乙方确实无法找到房屋,可与甲方协商酌情延长租赁期限,但乙方需先支付甲方相关的租赁费用。
第三条、房屋租金
房屋租金每月为:¥______元(大写:________)。 年租金为¥______元。(大写:____________)。
第四条、租金交付方式
承租方在合同签订 之日,交付租房押金¥______元。(大写:____________),同时交付房租____个月租金¥______元。(大写:__________ )。并于租金到期前___日交付下_____个月租金,以后以此类推。押金在合同期满承租方无任何欠费搬离时退还。
第五条:其它费用约定
1、 出租方应协助承租方在该小区的物业管理部门办理入住手续。承租方享受该小区的服务并服从管理。房屋租金中不包含每月的有线电视、水、电、气、暖气及物业管理等费用。本小区为集中供暖,承租方需按物业规定支付相关的费用。若承租方在租赁期内要求其它内容的服务,收费标准参照物业管理部门的相关规定。
2、 合同期满,承租方应按期搬出租房,如逾期不搬,每超过壹天,应向出租方支付违约金壹佰元。同时付清每日的房款。
3、 物业于每年的________________________月份的______号收取___个月物业费,其中______月份收取当期采暖季的暖气费,乙方于___月份开始每单数月份支付相关的物业费和取暖费。收费规定及标准参照物业管理部门的相关规定。乙方应及时按期足额支付物业费和暖气费。(物业联系电话:_________,物业维修电话____________),乙方需保留支付的物业费和暖气费的相关收据。
第六条:租赁双方的责任和义务
(一) 出租方责任
1、 按合同规定的时间、标准将房屋交付给承租方使用。
2、 在租赁期内保证该房屋能正常使用,负责房屋自身的维修,保证房屋能正常受用。
3、 提供水、电、气能正常使用,并协助安装电话宽带等设施的接入。
(二) 承租方责任
1、 房屋交接时应检查房屋及其附属设施是否合格,查验后双方填写移交清单并签字认可,在租赁期内对房屋及其附属设施进行维护,如发生一切责任事故及相关费用均由承租方承担。
2、 按合同规定及时缴纳房租及水、电、暖、物业管理等费用。
3、 对所租房屋必须爱护,未经出租方同意不得装修、改建、不得转租、不得从事与用房性质不相干的违法活动。
4、 如所租房屋在使用过程中出现重大问题应找出租方协商解决,承租方不得擅自处理。
5、 在租赁期内应征得出租方同意后,方可在不破坏原建筑的基础上进行室内装修。如合同期满承租方不再续租,已完成的室内装修应无偿予以保留。
6、 应遵守该小区的有关规定和制度,如承租方行为不当造成房屋及设施损坏或影响他人生活并造成损失的,承租方负责赔偿。
7、 承租方不得将房屋转租,转让或转借的、分租、联营、入股或与他人调剂交换的。
8、 承租人不得承租房屋进行非法活动,损害国家利益和社会共公利益
9、 承租人应遵纪守法和接受居委会及有关政府部门监督检查,大声喧闹,不得影响他人休息;
10、 在合同期满前贰个月通知出租方是否续租,并办理相关的续签或退租手续。
第七条:违约责任
1、 租赁双方在合同履行期内任何一方提出终止合同时,应付给对方一个月的房租作为违约金。
2、 合同期满承租方不再续租该房屋时,则双方对房屋的费用及设施进行验收并交接。若承租方未按时或超出合同一周仍未搬离,出租方将视承租方室内一切物品为弃物,并有权作任何处理。
3、 承租方在拖欠房租超过7日历日即视承租方自动终止合同,出租方有权收回房屋并限其在一周内搬离,承租方逾期不搬,出租方将视承租方室内一切物品为弃物,并有权作任何处理。
4、 承租方未经出租方同意而私自在承租方屋内进行装修、改建或从事与用房性质不相干的违法活动时,出租方有权收回房屋。承租方在接到搬离通知7日历日内必须搬离,不搬,出租方将视承租方室内一切物品为弃物,并有权作任何处理。
5、 承租方将房屋转租,转让或转借的、分租、联营、入股或与他人调剂交换的或者进行非法活动,损害国家利益和社会共公利益或影响他人休息,出租方有权收回房屋并限其在7日历日内搬离,承租方逾期不搬,出租方将视承租方室内一切物品为弃物,并有权作任何处理。
6、 出租方未按合同规定的时间及标准将房屋交付给承租方时,每逾期一天,向承租方支付壹佰元滞纳金。
7、 出租方在房屋租赁期内不能保证该房屋的正常使用(如倾斜、倒塌等),则承租方有权要求出租方进行维修或终止合同并无条件退还剩余押金和租金。
8、 因不可抗力而引起双方或一方不能履行本合同规定之条款时,则双方互不追究责任。
第八条:其它特殊约定:
1、 甲乙双方应提供真实有效的证件。
2、 甲方提供完好的房屋、设施、设备,乙方应注意爱护,不得破坏房屋装修结构及设施、设备,否则应按价赔偿。
3、 租赁期间如房屋渗漏或自然损坏,影响使用及人身安全,应由甲方负责修缮,费用由甲方承担。日常损耗维修费用由乙方承担。
4、 合同期满后,如出租方仍继续出租房屋的,在同等重要条件下承租方享有优先权。如遇拆迁,第三方征用或出租方出卖房屋时,须提前一个月通知承租方。承租方在合同期内要求退租的,也必须提前两个月通知出租方,并且支付1个月的房租作为违约金。承租期因甲方原因不能承租,也必须提前两个月通知承租方,并且支付1个月的房租作为违约金。因第六条原因导致乙方不能承租,甲方可在1周内收回房屋,并且不再支付违约金。
5、 为了保证房屋的使用安全以及对突发事件的处理,在征得甲方同意的情况下,乙方可更换大门锁芯,发生的费用由乙方支付。乙方在退租时需复原。
6、 乙方租赁房屋仅供以下人员住宿使用
姓名:
身份证号码:
姓名:
身份证号码:
姓名:
身份证号码:
第九条:争议的解决方式:
在合同履行过程中若发生争议,双方可协商解决,协商不成可向当地法院起诉。
第十条:合同数量:
本合同一式两份,出租方执一份,承租方执一份,本合同具有同等法律效力。本合同共计 7页
第十一条:本合同自双方签字盖章之日起正式生效。
甲方(签字):乙方:(签字): 身份证:
联系电话:
签约日期: 年 月身份证: 联系电话:
篇13:上海市家用中央空调系统安装合同
合同编号:______________
出租人:_______________签订地点:_______________
承租人:_______________签订时间:_______________
第一条 租赁物(注:空格如不够用,可以另接)
租赁物名称
数量
质量
配套设施
用途
使用方法和性质
第二条 租赁期限自____年____月____日至____年____月____日。
租赁期届满,双方有意续订的,可在租赁期满前____日内续订租赁合同。(期限超出二十年的,超过部分无效)
第三条 租金及其支付方式与期限
租金(大写):____________ ¥:________
支付方式与期限:________________________
第四条 租赁物交付的时间、地点、方式及验收:_____________________
第五条 租赁物的维修
出租人维修范围及时间:______________________
出租人未履行维修义务的,承租人可以自行维修,维修费用由出租人承担。
承租人维修范围及费用承担:_________________________________________
第六条 因租赁物维修影响承租人使用的,出租人应当相应(减少租金延长租期)。
第七条 租赁物的改善或增设他物
出租人(是否)允许承租人对租赁物进行改善或增设他物。改善或增设他物不得因此损坏租赁物。
租赁合同期满时,对租赁物的改善或增设的他物的处理办法是:_____________________
第八条 出租人(是否)允许承租人转租租赁物。
第九条 在租赁期间因占有、使用租赁物获得的收益,归______所有。
第十条 租赁期满返还租赁物的时间、地点、方式及验收:_____________________
第十一条 出租人违约责任:________________
承租人违约责任:__________________________
第十二条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:(只能选择一种)
(一)提交_________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向________________人民法院起诉。
第十三条 其他约定事项:____________________
出 租 人
出租人(章): 住所:
营业执照号码: 身份证号:
法定代表人: 委托代理人:
电话:传真:
开户银行:账号:
税号: 邮政编码:
承 租 人
承租人(章): 住所:
营业执照号码: 身份证号:
法定代表人: 委托代理人:
电话:传真:
开户银行:账号:
税号: 邮政编码:
出租人:_______________
出租人(章):_________住所:_________________
营业执照号码:_________身份证号:_____________
法定代表人:___________委托代理人:___________
电话:_________________传真:_________________
开户银行:_____________账号:_________________
税号:_________________邮政编码:_____________
篇14:空调类产品销售协议书
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方) 签订地点: 时间:
根据《中华人民共和国民法典》的规定,本着诚实信用、自愿、平等的原则,经双方充分协商一致,订立本合同,以资共同守信。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量:
1.具体价格以下单当日(订金到账)
2.具体重量以实际过磅重量为准,正负公差在3‰以内,超出部分按实结算。 3.表面处理:
4.正常供货周期为7-10天。
二、产品质量要求及技术标准,供方对质量负责的条件和期限参照按国家GB5237-20xx标准,书面提出产品质量异议的期限为自收货之日起十五日内,逾期视为无质量异议。
三、交、提货地点、方式
供方仓库(安徽省当涂经济开发区,________铝业有限公司)
四、运输方式及到达站港和运费负担 汽车运输,费用由需方承担
五、包装标准、包装物的供应与回收 收缩膜包装
六、验收标准、方法、及提出异议期限 参照本合同第二条
七、结算方式及期限
签订合同,下达订单,预交贰万元订金,余款为款到发货的方式执行。
八、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件材料订单作为本合同附件,同具法律效力,供方提供产品检验报告、合格等相关报验资料
九、违法责任
双方若有异议,应友好协商解决
十、解决合同纠纷的方式 向原告方所在地的人民法院起诉
十一、其他约定事项
若有未尽事宜,可另签补充协议
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:维修保养合同空调
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
本合同为甲方委托乙方进行空调保养及维修专项技术服务之合同,并由甲方向乙方支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商达成以下协议:
一、合同期内由乙方负责甲方空调的维修保养服务。
二、为确保甲方机器正常工作以提高工作效率及延长机器的使用寿命,乙方每月定期上门对机器进行全方位的保养检修一次。具体内容包括:
三、合同期内,若甲方机器在日常工作当中遇有故障,乙方接到通知后需免费上门检修,昌平城区内1小时之内到达现场,区外3小时之内到达现场。如遇特殊情况,经双方协商同意,乙方可在甲方同意的时间内到达现场修。
四、经检修确定甲方机器零部件损坏而需更换时,乙方只收取零件费而不再另收服务费。
五、如遇不能现场维修的故障,乙方在不影响甲方正常工作的前提下取机返公司维修。
六、在合同期内,甲方不得邀请乙方以外的任何单位或个人对机器进行维修保养及更换配件或消耗材料,否则乙方不承担由此引发的所有责任。
七、甲方设备迁移时应及时通知乙方,使乙方能在第一时间内对机器更有效的跟踪保养。
八、甲方所属以下空调设备:
⑴备注
⑵备注
⑶备注共计台合计金额(大写)
九、甲方在签订本合同当日需一次性支付乙方全期维修保养费用。
十、本合同期限为年(自________年____月____日起至________年____月____日止)。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方代表签字并加盖章后生效。
十二、以上合同未尽事宜经双方同意后可进行更正。若由此合同引发的纠纷经双方协商不能解决,双方同意后可由相关执法机关处理解决。
甲方:乙方:x有限公司
(公章)(公章)
公司代表:公司代表:
地址:地址:x大厦x室
电话:电话:
传真:传真:
签订时间、地点:________年____月____日于
篇16:空调买卖合同范本_空调买卖合同格式
合同编号: 签订地点:
签订日期:20xx-08-15 甲方:
安装地址: 114
乙方: 地址:
经双方友好协商,达成以下购销协议:
1、配电要求:需将空调电源配电到室内机1米处,由甲方负责;
2、本报价含税 %,如有其它要求则费用另计,安装工程期限: ;
二、注意事项:
1、该批空调为乙方以工程价格销售给甲方,如需增加购买空调数量,只能与乙方重新洽谈,自合同签订日起24小时内确定,逾期无效,否则按照格力专买店零售价进行计算;
2、甲方必须提供真实的姓名,联系电话及固定电话,甲方安装地址必须与合同一致,以保证我司的售后服务正常进行;
3、乙方应在合同约定期限内完成安装并交付甲方使用。
三、付款方式:
(1)合同签定后,待空调全部安装完毕,收到全额发票后,甲方即付空调总金额(即人民币: )给乙方;空调款划入乙方单位: ,开户行: ,账号:
(2)支付方式:转账
(3)空调全部安装完毕,自甲方提供开票资料即日起7天内乙方提供发票给甲方;
四、质量及安装要求:
(1)乙方所交付及安装的空调质量符合国家行业及本合同约定的标准,按厂方条例包修6年(包括压缩机,各类风扇主机,电控板、接收头、温按器及遥控器等空调所有零部件)。 售后服务电话: ,48小时内响应,超过48小时可拨打紧急服务电话 ,6小时内响应,如未能上门服务,乙方每次支付500元。
(2)按甲方要求定位安装,乙方只能够提供建议,安装完毕后,若甲方认为不够满意,重新拆装或迁移机时,需另加收安装费。
(3)甲方应提供安装环境,不得以装修等相关原因延误乙方安装及验收。
(4)该批空调规定必须由乙方进行安装。乙方负责免费送货,免费安装。如甲方需加长铜管或其它辅助材料,按照以上价格结算。拆除的旧机,乙方负责搬运到仓库。
(5)安装时,甲方在听取乙方提供咨询意见后仍要求水泥梁钻孔时,无论哪方付费,但开孔后对建筑物产生影响或相关部门追究责任的,由甲方负责。
(6)乙方空调与安装人员进场施工,需现场协调时,由甲方负责协调,产生费用由甲方负责,导致延误工程造成乙方损失,由甲方负责
(7)甲方使用的空调电源电压及电线M2数要达到国家标准,若空调使用过程中发生多次的故障是由甲方原因导致电压过低所造成,后果由甲方自负。空调配电由乙方负责,2P以上空调(包含2P)必须配备空气开关。
(8)电源插座由甲方负责安装到位。
(9)若乙方先布的铜管因甲方在装修过程中打穿或电源线被损坏造成空调漏雪种不制冷等原因,由甲方负责;若甲方需乙方修复时,乙方需要收取一定维修费用。因此甲方在装修过程中切记小心谨慎。乙方预装的铜管及材料由甲方负责保管。
(10)乙方空调设备送达后,甲方派人清点数量,签收送货单,提供场地并负责保管货物安全。
(11)乙方负责包安全施工。
(12)甲方无条件提供真实资料及配合乙方拍摄工程相片,以便乙方提交工程机资料及开展售后服务工作。
(13)自合同签订日起7日内安装完毕。
(14)在施工前乙方需提前与甲方落实空调天花机室内机的安装尺寸,确保天花装修后,在不破坏天花装修的前提下将空调安装好。
(15)甲方在装修期间未能提供营业执照的,或签订合同时未能盖公章签合同的,由甲方或甲方委托代理人签名视为合同生效。
(16)安装完毕,甲方清点设备数量,乙方应移交空调遥控器及使用说明书给甲方。
五、本合同所列的条款,如有未尽事宜,双方应本着互惠互利的原则协商解决,如协商不成, 可向合同签约地法院提起诉讼,一切责任由败诉方承担。 六、本合同一式叁份,甲方二份、乙方一份,自签订之日生效,具同等法律效力。 七、其它约定事项:以上空调均为甲方指定购买机型,指定安装位置,日后由于甲方所使用空调面积过大或顶楼西晒等原因,而造成空调制冷效果不佳,乙方不负任何责任。
八、余款付清合同自然终止,保修期继续执行。
甲方(单位): 安装地址: 传真: 日期:
乙方(单位): 地址: 电话:
传真:
经办人(盖章): 日期:
篇17:中央空调维修合同范本
客户单位名称: (以下简称“甲方”)
售后服务单位: (以下简称“乙方”)
甲乙双方本着平等互利的原则,甲方对所属的中央空调委托乙方进行保养、维修。为明确双方的责任和权利就下列条款经协商后签订协议,其它未尽事宜,由双方协商后另行解决。协议如下:
一、维保主要设备
二、保养范围:
1、 室外机、室内机、系统及控制部分;
2、 设备电器以空调设备主电源连接端子为界。。
三、保养内容:
1、 室外机控制器内容;
2、 室外机热交换器清洗;
3、 室内机电脑板清洁;
4、 冷媒系统气密性检测;
5、 电器的绝缘性能安全性检测;
6、 电源端子、压缩机电器端子的松紧检测;
7、 信号传输检测;
8、 保温层的修补;
9、 冷凝排水系统的检测、清洁;室内机过滤网清洗;
10、 对系统进行全面调试。
四、双方责任
1、 乙方责任
A、 定期派技术人员巡检设备运行状况;
B、 向甲方汇报设备运行状况,排除可能存在的隐患;
C、 检测时如存在隐患,应及时向甲方提出维修建议;
D、 乙方在进行维修保养工作时应遵守甲方的各项管理制度;
2、 甲方责任
A、 按照协议规定向乙方支付费用;
B、 严格按照设备的操作规程和乙方的正确指导操作设备;
C、 提供维修保养的场所,协助提供适用的设备(必要时);
D、 维修保养过程中甲方应派人员协助乙方进行工作,帮助开门及协调水电的使用;
E、 及时落实乙方提出的建议和意见;
F、 对在运行中出现的异常现象应及时通知乙方前来维修;
G、 因供电原因出现的故障,不在乙方的维修范围内;
六、其它约定
1、随着使用年限的增长,设备上的部分传感器的阻值偏差或老化现象造成的故障不属于保养工作内容;
2、在保养期内,乙方不保障甲方自行提供的更换零件的质量及自行维修或委托第三方进行维修后的设备质量,并且乙方不负由此引起的一切责任;
3、乙方不得在保养期间私自更改空调配件,造成空调不能正常使用,如果在保养之后一个月内出现因保养导致空调不能使用,甲方可以拒付余款,直至空调修复为止。
七、协议费用支付
本协议总保养费用计人民币 叁仟陆佰元整 (小写 3600.00 ) 。协议签订后七个工作日内,甲方向乙方支付年保养费的百分之五十,清洗工作结束之后一个月内支付余款。
八、违约条款
1、乙方有权因未收到应付款而终止服务;
2、甲方有权因乙方不信守本协议的承诺而拒付剩余的款项。
九、其它条款
1、 协议经甲乙双方签字盖章生效,一式贰份,甲、乙双方各执一份;
2.本协议届满后,双方重新签订新协议;
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:空调防护栏安装工程合同
甲方: 项目部
乙方:
为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条 :甲方安全责任
甲方在乙方进行空调护栏安装前,对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 周 凯 (口头教育后,甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
第二条 :乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.乙方自备空调护栏安装所需要的`机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
3.乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
4.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
5.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
6.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
8.乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
9.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁护栏安装作业。
10.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
11.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
12.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条 本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
日期:年月日 日期:年月日
篇19:商用空调销售合同
甲方:(以下简称甲方)
地址:
乙方:(以下简称乙方)
地址:
根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规之规定,甲乙双方本着自愿、平等、互利、诚实、信用的原则,就甲方向乙方购买 空调一批,并由乙方负责安装调试开通,经协商一致签订如下合同共同遵守:
一、标的名称、型号、产地、数量、价款如下(详细见附表):
二、产品质量
1、乙方供应的空调产品质量以 空调的样品和说明书的技术数据为标准,质量必须符合相关国家标准,并符合国家产品质量法有关标准。
2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品,乙方承诺所提供的产品质量符合国家质量法要求。
三、交货期限
1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程未包括土建和电气施工内容,所涉及土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调。乙方负责提供技术要求,201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。
2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等,但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺,在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的,并且是满足合同附近对合同设备保证值要求所必须的,均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上,且不计入费用。
3、空调设备在安装完毕后,乙方通知甲方一起进行空调调试运行验收,因空调设备质量问题或安装等原因出现差错,由乙方完全负责。
4、空调的安装调试由乙方负责,甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。
四、交货地址
甲方指定地址
五、验收方式
1、货物到达目的地后,双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后,由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验。
2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收,以空调连续稳定正常运行效果良好为准。
六、安全责任
由于空调设备安装属于专业技能操作,乙方应派相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。
七、付款方式
1、签订合同时支付合同的 作为订金,即人民币(大写) (¥ 元);
2、设备到达现场支付合同的 ,即人民币(大写) (¥ 元);
3、空调设备安装并调试完毕,经甲方验收合格后支付合同剩余的 ,即人民币(大写) (¥ 元)。
八、合同总金额
合同总金额人民币(大写) (¥ 元)。
九、违约责任
1、乙方由于自身原因未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行,乙方按100元/天向甲方支付违约金,同时甲方有权解除合同。
2、甲方应按合同约定期限支付乙方设备、工程及材料等款项,若逾期支付,甲方按100元/天向乙方支付违约金。
3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定,乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。
十、质量保证期
1、质量保证期:从验收合格之日起24个月,乙方在接到甲方书面或电话等其他通知后24小时内,立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修,直至修复为止。
2、空调设备安装调试期间,派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训,直至用户全部掌握运行操作,熟悉日常保养。
3、保修期间由于乙方原因造成故障由乙方负责处理,由于甲方操作失误造成故障产生,乙方负责进行排查处理,但相应费用由甲方承担。
4、保修期间,免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的.配件,由乙方免费提供直至甲方满意。
5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。
十一、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中产生纠纷,由双方协商解决。若不能协商解决时,应按下列第 种方式解决。
1、向 仲裁委员会申请仲裁。
2、向合同履行地 人民法院起诉。
十二、其他约定条款
十三、本合同壹式三份,甲方持一份,乙方持两份,本合同未尽事宜,由双方另行协商并以书面形式予以补充,补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
日期:
篇20:2025空调销售安装合同书
甲方:(以下简称甲方)甲方:
乙方:(以下简称乙方)乙方:
根据《民法典》和其他相关法律、行政法规之规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致甲方向乙方订购大金空调一批,并由乙方负责安装调试开通,同意签订如下合同条款共同遵守:一、产品名称、型号、产地、数量、金额如下:序号设备名称数量单价(元)办公室123456789rhxyq14sy1rhxyq12sy1fxsp100fxdp63fxdp45fxdp40fxdp32fxdp28fxdp售楼部rzp450pay1rzp400pay1rzp300pay1fzsp125fzsp90fzsp71211661合计(元)品牌产地fzsp56fzsp3642计费管计设备合安装材料风合序号设备名称数量移机移机费1234567rmxs160fjdp63fjdp45fjdp40fjdp36fjdp32风
二、产品质量211322管1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准,并符合国家产品质量法德有关规定。2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品质量符合国家产品质量法要求。
三、交货时间1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX年设备安装调试工作。2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管等,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且月日前完成空调2确实是乙方供货范围中应该有的,并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上,且不计费用。3、空调设备在安装完毕后,乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备自身质量问题或安装出现差错,乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装及调试运行的负责人为:,联系方式为:。4、空调的安装调试由乙方负责,甲方要免费提供空调安装过程中的水、电等必要条件及其他相应配套工作。交货地点:
四、交货地点:甲方指定场地。1、交货地点:五、验收方法1、货物到达目的地后,双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后,由乙方处理解决。此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验,最终质量以甲方验收合格为准。2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收,以空调连续稳定正常运行效果良好为准,由甲方组织各相关方参加,最终结论以各方签字确认为准。3、在未征得甲方同意情况下,乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的品牌、型号等,否则甲方有权向乙方收取合同总额20%的违约金,并由乙方无偿调换至原品牌的规格、型号。
六、付款方式1、设备到现场支付合同总价的70%,空调设备安装并调试完毕甲方验收通3过后支付到合同总价的95%,余款5%作为质保金,保修期到期后无息返还。2、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票,支付到95%时提供全额发票。
七、合同总金额合同总金额为人民币(大写):