0

担保承诺书怎么写格式范文热门20篇

浏览

4423

范文

44

篇1:工程履约担保承诺书

范文类型:承诺书,适用行业岗位:工程,全文共 906 字

+ 加入清单

为加强本工程项目管理,严格履行与甲方签定的工程建设承包合同,圆满的完成本项工程,确保工程施工质量、安全、工期,避免用工、工程款回收风险,我作为工程项目的承包商,向公司作如下郑重承诺:

一、作为本项目的承包商,我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止,自始至终全过程常驻工地现场,严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理。

二、同意按××万元交纳履约保证金,以承担施工过程中的平时管理责任。

三、严格遵守国家安全生产制度,按照安全操作规范施工,做好安全防护工作,施工期间若发生机械、人身伤亡事故或造成财产损失,根据××条款,我愿意承担全部责任和因此发生的费用。

四、严格遵守国家施工质量规范和标准,保证工程质量达到合同约定,若因工程质量问题引发投诉或纠纷,给公司造成损失,最终由我承担。

五、加强组织管理,科学、规范施工,保证施工进度,如因工期延误给公司造成损失,我自愿承担。

六、加强合同履行证据意识,保证工程验收资料、价款结算资料完整,若因施工资料遗失、欠缺给公司造成损失,我愿承担。

七、工程合同××条款中规定:发现并确认乙方有弄虚作假行为的,要向甲方赔偿工程总价款3%的损失,我愿意承担。

八、根据合同××条款,如果不能按照投标文件的承诺履行合同(包括设备配备和人员配置),我愿意赔偿相应损失。

九、合同××条款规定:承包人在投标书中填写的资料,属于合同文件的组成部分,承包人应全面履行其所做的承诺。否则,承包人应按××条款标准向业主支付违约补偿金。如果我不能保证全面履行其中的约定,愿意承担相应条款规定的违约补偿金。

十、依法用工,保证上岗人员有合格证明或资格,若因违反劳动法规给公司造成损失,我自愿承担。

十一、遵守法律,足额、按时发放雇用人员的报酬,保证不拖欠工资款。若因劳资纠纷引发投诉或纠纷,给公司造成损失,最终由我承担。

十二、加强安全风险控制,保证给进场施工人员购买安全保险。

十三、其他未尽事宜不能满足合同要求而受到甲方的违约处罚,我自愿承担。

我以上之保证,为无条件之承诺,在公司向我追偿时,我放弃抗辩权。

承诺人(签字并捺印):___________

________年________月________日

展开阅读全文

篇2:银行担保承诺书范文内容

范文类型:承诺书,适用行业岗位:银行,全文共 508 字

+ 加入清单

______________旅游局

根据《旅行社条例》规定,__________旅行社(经营许可号______________)需依法缴纳_____万元人民币(金额大写:)的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号

为),我行作出如下承诺,保证申请人支付:

1、申请人因违反旅游合同约定,侵害旅游者合法权益,经旅游行政管理部门查证属实,须赔偿旅游者的损失。

2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决,申请人须赔偿旅游者的损失。

如果申请人届时没有支付上述费用或损失,我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内,在担保额度内履行担保义务。

本担保承诺书有效期自________年________月________日起至________年________月________日止。

担保银行________________(盖章)

地址:________________________

________年________月________日

展开阅读全文

篇3:供货合同履约担保承诺书

范文类型:合同协议,承诺书,全文共 771 字

+ 加入清单

一、质量承诺:主体结构具备结构评定合格标准要求,装饰装修符合国家有关施工规范,基础、主体结构工程一次性通过验收,地下室、上部主体结构无渗漏现象,结构实体检测、环境保护检测无缺陷、轴线、房间开间尺寸、层高、全高等实测实量无缺陷。

二、进度承诺:确保按合同工期按期完工,并对另行的约定时间节点完成。

三、管理措施:将组建强有力的项目管理班子,并有公司总部各相关职能部门对施工全过程进行监控与管理。

四、安全文明施工:本工程争创市文明标化工地。实际施工时,施工方均应按市文明标化工地标准实施。从而打造本项目高品质楼盘,提升楼盘形象。本工程1#地块与2#地块之间的人行通道在施工期间,必须确保人行畅通,并架设安全防护棚等措施,确保行人安全。

五、合同结算条款承诺:在合同履约期间如发生人工费、材料费、机械费市场行情波动,均自行承担,并承诺不以此而影响工期及合同的履行,且不以此为由而申请合同结算条款的变更。

六、质量保修承诺:承诺在保修期内按工种各专业人员18小时内保修服务到位。

七、设施及其他投入:

1、临时设施采用新型轻钢活动房。

2、施工现场采用硬地坪施工,配备必要绿化。

3、模板配备每幢楼必须三套及三套以上。

4、柱模采用黑色镜面板,梁板模板采用中高档红板。

5、砼楼板覆盖养护布浇水养护,墙柱采用养护液养护。

6、柱角、楼梯踏步角采用5cm木条保护。

7、钢筋保护层采用成品塑料垫块。

8、支模架均采用钢管支撑架。

9、严格按照贵司颁发的《安全生产文明施工实施方案》、《安全环境手册》、《工程质量通病防治及责任处罚办法》、《建筑分项工程施工工艺标准》、《施工现场安全生产、文明施工标准化设施示范图集》进行施工。

总之,十分诚意承接此项目施工业务,上述承诺可以写在合同条款中予以约束。

承包商签章:_________________

日期:_________________

展开阅读全文

篇4:供货合同履约担保承诺书

范文类型:合同协议,承诺书,全文共 573 字

+ 加入清单

本保证金作为__________________建筑工程有限公司(投标人名称)就__________________等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工项目(招标编号:__________________________)所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10%。

1、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。

2、履约保证金应为转账或现金。

3、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

4、未经发包人同意,不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准,将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除_________元违约金。更换技术负责人扣除_________元违约金。

投标人名称(承包人):_________________(单位公章)

银行账号:_________________

开户行地址:_________________

开户行电话:_________________

法定代表人或授权代表:_________________(签字)

_________年__________月__________日

展开阅读全文

篇5:供货合同履约担保承诺书

范文类型:合同协议,承诺书,全文共 938 字

+ 加入清单

我公司参加了贵公司组织的_____________建设施工招标活动,并且于_________年______月______日与贵公司签订了编号为_________________的《建设工程施工合同》。我公司已经完全了解该合同之内容并无任何异议,特此不可撤销地和无条件地做出如下承诺保证:

1、我公司自愿向贵公司提供保证,以我公司的企业信誉、企业名下所有资产保证全面履行和完成合同项下的义务以及由签证变更和合同修改可能引起的需要我公司适时完成的工作。

2、如果我公司不按合同约定全面履行义务,我公司将按照合同约定和法律规定承担相应违约责任和赔偿责任,贵公司为维护合法权利而支付的费用亦由我公司承担。

3、在合同期间,我公司具备连续施工的资金能力。若我公司出现资金问题而导致连续停工超过10天、或退场,除按照合同约定承担相应责任外,同意贵公司按已完合格工程量的70%向我公司结算支付工程款;对于不合格工程或部分不合格工程,我公司放弃向贵公司工程款支付请求,并且无条件清除已完不合格工程;我公司保证无条件退场,且退场费用我公司自行承担。

4、本保证所涉我公司变更名称、住所、章程、法定代表人、经营范围、企业性质,或合并、分立、被撤销或破产等均不影响本保证书效力,我公司仍将承担保证责任。

5、本保证书的任何修改或补充都须事先征得贵公司的书面同意。

6、贵公司给予我公司的任何融通、宽限,或者合同及其附件的任何修改补充,都不影响我公司在本保证书项下的义务。

7、本保证书中所言合同包括合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等。

8、本工程履约承诺保证书自我公司签署(盖章)之日生效。

保证人:_________________【公司名称】(盖章)

附保证人信息:_________________

名称:_________________

住所:_________________

法定代表人:_________________

营业执照号码:_________________

税务登记证号码:_________________

开户行及帐号:_________________

联系方式:_________________

法定代表人签字:_________________签署日期:_________________

展开阅读全文

篇6:担保承诺书合同

范文类型:承诺书,合同协议,全文共 496 字

+ 加入清单

20xx年10月30日,我市召开了创建全国文明城市动员大会,发出了创建全国文明城市的动员令。我市计划从今年开始到20xx年,通过五年的时间,将我市打造成为全国文明城市。

为提高自身文明素质,倡导社会文明新风,自觉维护我市良好形象,推进全国文明城市创建进程,我承诺今后一定做到以下几点:

一、坚决拥护市委、市政府关于创建全国文明城市的决定。根据市、局、处下发的创建方案,认真履责,坚决完成组织交给的各项工作任务;

二、文明作业,严格执行《xx市环境卫生管理处岗位目标量化考核办法》的规定;

三、从我做起,提倡生活和行为文明;

四、从创建文明个人、文明家庭做起,把良好的文明习惯带进家庭,自觉监督社会上的不文明行为和不良文明习惯;

五、从小事做起,加强社会公德,自觉追求文明健康科学的生活方式,养成良好的行为习惯,树立良好的道德情操。

六、注重公共文明行为:1、不乱丢垃圾,不随地吐痰;2、不乱贴乱画,不乱搭乱建;3、不在禁烟场所吸烟;4、注意公众形象;5、不乱穿马路,不闯红灯;6、文明驾车,遵守交通规则;7、自觉维护公共秩序;8、讲究文明礼貌,注重个人修养,9、不在禁行区域内驾驶机动三轮车。

承诺人:

年月日

展开阅读全文

篇7:担保承诺书合同

范文类型:承诺书,合同协议,全文共 379 字

+ 加入清单

_________________公司:

借款人________________(身份证号码:_________________)、________________(身份证号码:_________________)两人于__________年__________月__________号向________________公司借款__________元整,合同编号__________,到期日为__________年__________月__________日。现已到期后,借款人未归还本息,经沟通、协商,借款人承诺于__________年__________月__________日前将所欠_________________司贷款本金、利息一次还清。如未归还愿承担一切法律责任。

承诺保证人:_________________

承诺日期:_____________

展开阅读全文

篇8:担保承诺书合同

范文类型:承诺书,合同协议,全文共 948 字

+ 加入清单

我单位(单位名称)?为进一步加强自身的消防安全管理工作,营造良好有序的消防安全环境,更好的遵守国家及我市的消防法律、法规、规章和技术标准,预防、遏制火灾事故的发生,特郑重作出如下承诺?:

一、要按照《北京市建设工程施工现场安全管理规定》、市政府84号令《机关、团体、企业,事业单位消防安全管理规定》、《公安部61号令》及其它法律、法规要求,加强建设工程施工现场消防管理,保障施工现场消防安全。

二、要落实消防安全责任制及岗位消防安全责任,制定各项消防安全制度及检查制度,做到任务明确,责任到人,对所有施工员进行消防安全教育、培训,未经培训严禁上岗。

三、施工现场实行总包单位责任制,各分包单位要接受总包责任制单位统一领导和监督检查,双方要签定消防安全责任书,明确双方的责任,并严格执行责任书的内容。

四、按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工资料,楼内施工不准设仓库。

五、不在建筑工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃易爆可燃材料。对易燃易爆化学危险物品和可燃天然气容器等,按其性质设置专用仓库分类存放。

六、在施工中使用易燃易爆化学危险物品时,制定防火安全管理措施;不在建筑工程内使用液化石油气;使用后的废气,易燃易爆化学危险物料,要及时消除。

七、建立健全用火管理制度。对重点工种电气焊、防火作业等人员施工作业用火是应当经总承包单位消防责任人员进行消防安全培训、考核、签订责任书。在领取用火证后,应在指定地点、时间内作业,作业完毕经全面检查无火灾隐患后,方可离开。

八、对使用聚苯乙烯化学危险物品的单位,在签订责任书后方可施工。在施工中要加强管理,严禁发生冒烟事故。

九、建立健全安全用电管理制度,并采取防火措施。安装电气设备必须由经培训合格的专业技术人员操作。

十、要加强宿舍管理,宿舍内严禁卧床吸烟,严禁私拉乱接电线,严禁违章使用电热器具,电饭煲、热得快、电褥子等电热器具。建设工程内严禁设置宿舍。

十一、要保证施工现场内临时消防车道的畅通,不再临时消防车道上堆物堆料或者挤占临时消防车道。

十二、分包单位要教育本单位人员,服从总承包单位的管理,对现场发现的火险隐患及违章行为要接受总承包方的处罚。

工程名称:?施工地点:

分包单位的盖章、签字:

注:本消防安全承诺书一式两份,自签订单位和分包单位各存一份。

年?月?日

展开阅读全文

篇9:担保承诺书合同

范文类型:承诺书,合同协议,全文共 758 字

+ 加入清单

男方:_______________,男,汉族,__________年_____月_____日生,住________________,身份证号码:___________

女方:_______________,女,汉族,__________年_____月_____日生,住________________,身份证号码:___________

为明确双方的责任和义务,确保双方共同生活中感情及物质各方面都有所保障。故决定签署这份复婚协议书事实及理由

男女双方虽已在____________年办理了离婚,但因为双方感情未彻底破裂,有一子需要抚养,故两人决定在一起生活,办理复婚。协议事项

1、男女双方本着同等自愿的原则决定复婚,双方要做到互敬互爱、互相扶持,并保证无论任何情况下不能遗弃对方(无论重病伤残或其他情况。)

2、男女双方必须共同承担起双方赡养老人和抚养孩子的责任,孝敬老人,往事不记。(老人,男方父母女方爷爷奶奶)

3、双方财产归共同所有,有房子一处(__________平方左右),其房子所有权归男女双方及子女共同所有,用于居住和生活。买房和装修支出及债务也由双方共同负担。

4、男方保证无论在任何情况下,都不能殴打侮辱女方,不能让女方在精神和身体上受到任何伤害,女方毅如此。

5、在男女双方共同生活中,双方都不能在感情及行为上背叛对方不得分居,若一方背叛或分居导致离婚,背叛方必须放弃房屋所有权以及夫妻共同财产以及子女的抚养权以及探视权承担每月的子女抚养费离婚期间未予支付的抚养费应一次性补足。

6、此协议一式两份男女各持一份,双方意思表示的结果并且都是自愿的,双方签字复婚后生效。

协议人男:_______________

协议人女:_______________

____________年________月________日

展开阅读全文

篇10:借款担保承诺书

范文类型:承诺书,全文共 551 字

+ 加入清单

尊敬的 :

您好,我是____员工__,我__X年__月份进入铁福来,三年来,我在公司浓厚的企业文化的熏陶下、在各位领导的引导下、在各位铁福来家人的关心和支持下,我不断改善自身缺点、学习钻研业务知识,让我从一个少不更事的少年成长为现在的业务精英。让我深深感觉到__X不只是我工作的企业,更是我终身学习的学校,我也早已把铁福来当成自己的家。谢谢各位__X的无私帮助!

缘分来的太突然,一切没有任何前奏。今年初出在亲戚的介绍下我与同乡一位姑娘认识,经过几次接触和了解,我们彼此都有了相见恨晚的感觉,我们也在近期在两家人的安排下订了亲,婚期也将至。

然而,婚姻是美好的,也需要我来面对结婚前的现实。我从小成长在一个单亲家庭,我的父亲靠着家里的几亩薄田独自将我抚养长大,去年,父亲又在朋友、亲戚那里借了__万元在家中盖起了新房,看着父亲辛劳的面孔,我不想让他再为我的婚事再操更多的心,不想让他那两鬓斑白的头发再增添几根银丝。

故此,我想向公司借款__万元,尽我所能减轻父亲的负担,也让我的婚姻有一个美好的开始,恳请领导批准!公司以后每月在我的工资中扣除__X元,作为每月的还款额。

请领导认真考虑我的申请,不论领导是否批准,我都将努力工作、积极上进、奋勇拼搏,为了公司给我的平台、为了我自己、我的家人!

____ ____

展开阅读全文

篇11:借款担保承诺书

范文类型:承诺书,全文共 966 字

+ 加入清单

致中国工商银行合肥和平路支行:

根据你行与 在年 月(下称担保人)愿意担保:____________当借款人不论由于什么原因不能按与你签订合同规定履行还本、付息及支付有关费用时,担保人愿意承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。

担保人在此声明和保证:____________

一、担保人姓名,

身份证号码:____________ ,住址:____________化等事件、事项发生或者有可能发生时,担保人保证及时通知你行。

二、本项担保金额最高为贷款合同中的规定的贷款金额即人名币

(大写):____________ 及由此而产生的利息、罚息和有关费用。

三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行责任的付款通知书后,不管你行是否向借款人追索,保证按付款通知书规定的付款日、付款金额,主动、一次性的向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的,对借款人和担保人均有约束力。

四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款,担保人在此授权你行从担保人开立在你行的个人账户中扣收,并可加收逾期利息。

五、本担保是一项持续性的担保,只要借款人在贷款合同项下,按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或者可能发生的债务和责任,担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额,担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。

六、只要不增加担保人的担保金额,本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其他方面签订的任何合同而受到影响或失效。

七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人,在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前,担保人不会行使有关抵押书项下的权利,也不会取代你行对借款人的债权人地位。

八、如果借款人破产或者与其他公司合并,或更改名称等类似情况出现,并不解除担保人在此贷款担保书下的责任。

九、担保人的继承人将受本担保书的约束,并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意,担保人不会转让其担保义务。

十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让他人,并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。

十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其他方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性、和合法性。

担保人签字:____________

担保人地址

展开阅读全文

篇12:借款担保承诺书

范文类型:承诺书,全文共 644 字

+ 加入清单

受益人:

根据_____(以下简称被担保人)的申请,我单位同意作为被担保人的保证人承担按期偿还你公司与被担保人签订的____号合同项下的贷款本息、手续费以及履行有关义务的保证责任,特此开立本保证书,向你公司担保下列事项:

一、本保证人是经上级主管部门批准成立/在国家工商行政管理部门注册登记的合法法人。本保证人保证履行本保证书收规定的各项义务。

二、本保证书的下述保证为无条件的不可撤销的。本保证书的担保金额为____号合同项下的人民币贷款、手续费和逾期罚息的全部金额。

三、本保证人保证被担保人依照合同规定按期偿还全部合同项下金额。如被担保人不能按期偿付,本保证人将承担被担保人原先承担的全部偿付义务,并同意在接到你公司书面通知七日内代被担保人开始履行。

四、本保证书担保总金额随被担保人按期还本付息和手续费的金额相应递减。

五、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证,不受被担保人接受上级任何指令和被担保人与任何单位签订的任何协议、文件的影响;也不因被担保人是否破产、无力清偿对外借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何变化;也不受本保证人单位主要领导人变更和机构变更的影响。

六、本保证书在贵公司同意被担保人延期偿付时继续有效。

七、本保证书的有效期限自被担保人与你公司签订的___号贷款合同生效日起至被担保人还清该合同项下全部贷款本息及有关费用止。

保证人(公章) 法定代表(签章)

保证人联系地址: 电话:

保证人开户银行: 银行帐号:

年 月 日

展开阅读全文

篇13:担保承诺书范文

范文类型:承诺书,全文共 474 字

+ 加入清单

施工质量承诺书

为确保_________工程施工质量我公司郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任,承诺基本内容如下:

1、依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

2、建立质量责任制,对建筑工程的施工质量负责。要求项目负责人做好施工现场记录,将责任划分到人对各分部分项工程负责。其项目负责人承担连带责任。

3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不擅自修改工程设计,不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,及时提出意见和建议。

4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验;未经检验或检验不合格的,不使用。

5、建立健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。

6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料,在建设单位或工程监理单位见证下现场取样。并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。

7、培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格充的人员,不上岗作业。

8、依法履行建筑工程质量保修义务。

施工单位:

日 期: 年 月 日

展开阅读全文

篇14:担保承诺书范文

范文类型:承诺书,全文共 361 字

+ 加入清单

尊敬的__:

为认真贯彻落实公司季度安全工作会议精神,以及“一岗双责、安全第一”“谁主管谁负责、谁分管谁负责”的安全工作要求,杜绝各类安全事故,确保区队四季度实现安全生产的目标,本人郑重向所在班组保证:

一、本人认真落实和履行岗位安全生产责任制,并监督和协助工友履行岗位安全责任制,实现安全互保联保。

二、本人严格执行公司及项目部、区队各项安全管理规定,并监督和协助工友执行安全管理规定。

三、本人杜绝违章作业,并拒绝上级违章指挥,对他人的违章作业坚决制止,杜绝各类安全事故的发生。

四、认真做好“班前五件事”,落实好各项学习,做好各项记录。

五、增强安全防范意识,任何时候都做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害)。

若发生安全事故和违犯保证,甘愿接受公司安委会及项目部、区队处罚。

致此

敬礼!

__

____年__月__日

展开阅读全文

篇15:担保承诺书范文

范文类型:承诺书,全文共 792 字

+ 加入清单

个人担保承诺书

编号 ( 出借人):

年月日借款人借款 元(大写),并签订了《 借款合同》(编号: ),本人已经对相关的借款合同文书作了全部了解,并知悉了合同中约定的当事人各方的权利与义务。本人及财产共有人自愿用全部自有资产(包括但不限于房产、有价证券、金融债券、银行存款、债权)为借款人的全部债务向你提供担保,并作如下担保承诺:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保的范围:包括《 借款合同》)中约定的出借人的合同权利,包括但不限于借款本金、利息、违约金、赔偿金、律师费、实现债权的各项追偿费用、法院诉讼费、保全费、评估费、拍卖费等全部合同债权。

3、担保期限为主债务履行期限届满之日起两年内。

4、无论是否另有他人提供担保,我在担保范围内无条件地、独立地承担连带保证责任,并自愿放弃法定的一切抗辩权利。

5、 对你的债权,无论是否有任何人提供了物的担保,我的保证担保责 任不以该物的担保优先受偿为前提,更不得以此作为拒绝承担保证担保责任的抗辩理由,仍应无条件地承担连带责任的保证担保责任。

6、 本承诺为无条件的和不可撤销的承诺书。借款人不能按约定履行偿 还义务的,我接到你书面通知后3日内履行全部清偿责任。否则贵公司依据《担保借款合同》所享有的包含追偿权在内的一切合同权利可以一并向我行使,我自愿无条件接受。

7、 本承诺具有独立性,无论借款合同或合同其他条款是否有效,均不 影响本承诺书的有效性,同时也不受借款合同其他担保方式的影响。

8、如有多人提供担保的,每个人的责任也是连带的、不分份额的,任一人对所担保的全部债权均承担连带保证责任。担保人有权选择其中一人、数人或全部作为追偿对象并有权要求其承担全部清偿责任。我对此追偿方式无异议。

本人的担保承诺已取得了财产共有人或配偶的同意。如遇重大资产变动的情况,本人将及时通知你采取保全措施。

承诺人(签字):

财产共有人或配偶(签字):

年 月 日

展开阅读全文

篇16:担保承诺书范文

范文类型:承诺书,全文共 231 字

+ 加入清单

个人住房/商铺贷款保证担保承诺书

xx银行:

兹有借款人 与贵行所签订《个人购房借款合同》,年字第号合同项下所购房屋/商铺作抵押的,由我xx房地产开发有限公司 提供阶段性连带保证责任担保,同时我公司将在贵行开立的账户内保证留存按揭贷款总金额10%的保证金。阶段性保证人自本合同签订之日起,至借款人取得房屋产权证书,办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止,为借款人的债务承担连带保证责任。

特此承诺

保证人(签章):

法定代表人

或授权代理人(签章):

年 月 日

展开阅读全文

篇17:担保承诺书范文

范文类型:承诺书,全文共 368 字

+ 加入清单

担保

致: 有限公司

鉴于:贵公司于年月(项目负责人)签订《项目目标承包协议书》;我公司经慎重考虑,决定为 (项目负责人)提供连带担保;并遵守如下担保承诺:

一、担保范围及期限

1衍生的全部合同(含建设工程合同、劳务合同、购销合同、租赁合同等)的全过程,均由我公司提供连带责任担保;

2同责任、经济损失(包括但不限于赔偿金、罚金、利息、侵权责任、债权债务、行政处罚、差旅费、诉讼费、仲裁费、律师代理费等)均由由我公司承担连带责任;

3、担保期限为主合同及衍生合同履行期满后二年内。

二、特别约定:

1、无需取得我公司同意,均系我公司担保范围;

2、我公司对收取及支付的安全,负有直接赔偿责任;

3、贵公司可根据情况,追究者由我公司直接进行赔偿;

4、因本担保书及担保内容产生的诉讼,均由贵公司注册所在地人民法院管辖。

担保人: 公司(签字或盖章)

法定代表人:

展开阅读全文

篇18:担保承诺书范文

范文类型:承诺书,全文共 594 字

+ 加入清单

委 托 担 保 承 诺 书

*有限公司:

兹有 (企业),经 银行 支行同意授信贷款 万元,期限 个月,自 年 月 日至 年 月 日。本企业就委托贵公司对本项贷款出具授权担保书(担保金额 万元)做出如下承诺:

一、 承诺按授信贷款用途使用本项贷款,不得挪作他用。

二、 承诺在贷款到达本企业账户后五个工作日内,按照法律规定向贵公司支付担保费。

三、 承诺按照《中华人民共和国会计法》的要求,真实、规范地编制财务会计报表,并按季向贵公司提供资产负债表、损益表。跨年度的担保项目,年终还需提供现金流量表以及市财政局规定的其它年度报表。

四、 承诺定期向贵公司提供反映本企业生产经营状况、债权债务变动、项目实施进度等文件资料并保证其真实性、合法性,随时接受贵公司检查和监督,参加贵公司组织的有关理财知识培训,由此发生的各种费用由本企业承担 。

五、 承诺按时归还贷款并支付利息。如造成贵公司代偿之事实,则本企业愿向贵公司支付逾期利息(每日按万分之二点一计算)、违约金(按担保金额的20%计算)、赔偿金及其他费用等。

六、 承诺本企业需实施可能影响贵公司作为保证人利益的重大决策时,应提前三十天通知贵公司并征得贵公司的书面同意。

如本企业违反上述承诺,贵公司提供的授权信用担保贷款可视为立即到期,任由贵公司处理。本承诺书一式三份,盖章后生效。

企业名称: (盖章)

法定代表人:(盖章)

地址:

电话:

邮编:

年 月 2 日

展开阅读全文

篇19:担保还款承诺书范文

范文类型:承诺书,全文共 490 字

+ 加入清单

承诺人:_______ ,证件号码:______________通讯地址:_____________________ 担保方:______________

就承诺人____年____月_____日向_______借款壹拾陆万元一事。向______________承诺如下:

一、 本人尚欠借款本金壹拾陆万元整,本人承诺自____年____月_____日前归还全部欠款。

二、 以上借款利息按中华人民共和国银行同期贷款利率的 4 倍,从____年____月_____日计算至实际付款之日,并在本金支付完毕后两个月内还清。

三、莒县胜达石材有限公司对以上债务偿还承担连带责任。

四、 如果本人严格按照本协议第一条约定的期限支付欠款本金,希望 放弃第二条的全部利息及第三条的连带责任,双方的权利义务清结;如果本人没有严格按照第一条约定的期限付款,则全部付款义务自动提前到期。

五、 因本协议或本协议相关的一切纠纷由仲裁委员会仲裁或当地人民法院诉讼解决。 莒县胜达石材有限公司

代表人:__________________ 代表人:______________

签约日期:____年____月_____日

展开阅读全文

篇20:担保还款承诺书范文

范文类型:承诺书,全文共 313 字

+ 加入清单

信用社:

因借款人的请求,我自愿为以下借款人使用失业人员小额担保贷款提供连带责任保证还款。现作如下承诺:

借款人:

贷款银行:彝族自治县农村信用合作联社玉米山信用社

项目名称:失业人员小额担保贷款

贷款金额及期限:人民币 万元整, 个月

保证方式:连带责任保证

保证还款资金来源:月工资收入、家庭收入及资产等

我保证上述借款人能够一次性按时偿还到期全部贷款。保证所有申报材料真实可靠,并对因申报材料虚假所引起的一切后果承担法律责任。

如借款人不论由于什么原因不能按时偿还到期贷款,我本人愿意替借款人偿还到期贷款,并同意县财政局、县农行、县农村信用社对我本人采取财政扣发工资的方式偿还到期全部贷款本息和罚息及其它相关费用。

特此承诺

承诺人:

关系人:

展开阅读全文